缴纳工程履约保证金后工程未施工，该情形仍然属于建设工程施工合同的范畴，但具体是否构成违约或需承担法律责任，需根据合同条款及实际情况判断。以下从几个角度进行分析：

1. 合同性质与成立：

   • 建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。缴纳工程履约保证金通常是建设工程施工合同中的一个条款，旨在确保承包人能够按照合同约定履行施工义务。
   • 即便工程尚未施工，只要双方已经签订了建设工程施工合同，并且合同中明确约定了缴纳履约保证金的条款，那么该合同就已经成立并生效。因此，从合同性质上看，该情形仍然属于建设工程施工合同的范畴。

2. 合同履行与违约：

   • 如果合同中明确规定了施工的开始时间、工期等关键条款，而承包人因自身原因未能按时施工，那么承包人可能构成违约。此时，发包人有权根据合同约定要求承包人承担违约责任，包括但不限于扣除履约保证金、要求赔偿损失等。
   • 如果工程未施工是由于发包人的原因（如未按时提供施工场地、未支付预付款等）导致的，那么承包人可能不构成违约。此时，承包人有权根据合同约定要求发包人承担相应责任，并可能要求返还已缴纳的履约保证金。

3. 法律后果与救济：

   • 在工程未施工的情况下，双方应首先根据合同约定进行协商，寻求解决方案。如果协商无果，任何一方均有权根据合同中的争议解决条款（如仲裁或诉讼）来维护自己的权益。
   • 对于承包人而言，如果因发包人原因导致工程未施工，且合同中有明确约定，承包人可以要求发包人返还履约保证金，并可能要求赔偿因未施工而产生的损失（如设备闲置费、人员窝工费等）。
   • 对于发包人而言，如果承包人无正当理由未按时施工，发包人可以扣除部分或全部履约保证金作为违约金，并可能要求承包人赔偿因未施工而导致的额外损失（如工期延误造成的损失、另行选择承包人的费用等）。

建议：

• 在签订建设工程施工合同时，双方应明确约定施工的开始时间、工期、履约保证金的缴纳与返还条件等关键条款，以避免因工程未施工而产生的纠纷。
• 如果工程确实因某种原因未能施工，双方应积极沟通协商，寻求合理的解决方案。如果协商无果，应及时寻求法律途径解决争议。

如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。