未全部施工完毕的情况下工程停工,施工合同解除,能否主张全部的工程款项-刘杰律师

未全部施工完毕的情况下工程停工,施工合同解除,能否主张全部的工程款项-刘杰律师｜法行宝

2025-07-10 合同纠纷

在未全部施工完毕的情况下工程停工，施工合同解除，不能主张全部的工程款项。具体分析如下：

一. 工程未竣工或未完成，施工合同解除后的工程款主张

工程未竣工验收或者未完成，施工方中途撤场的情况下，承包人是否有权请求支付工程价款，归根到底要对已完工程质量是否合格进行判断。只有在工程质量经确认合格的基础上，发包人才会支付工程价款。此时，工程价款的确定方式主要有以下几种：

按已完工程款的比例折算：例如，北京高院的规定指出，可以采用“按比例折算”的方式，由鉴定机构计算出已完工程部分的价款与整个合同约定工程的总价款的比例，再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。
按定额计算或按已完工程量的比例折算：如江苏高院的规定，可以根据实际完成的工程量，以建设行政管理部门颁发的定额取费，核定工程价款；或者确定所完工程的工程量占全部工程量的比例，按该比例乘以合同约定的固定价款得出工程价款。
按照总价扣除未完成工程价款确定：当无法确定已完成工程价款时，可以通过计算未完成工程造价，然后用总价扣除未完成工程造价，以此确定已完工程价款。
其他方式：如按定额计算工程款后比照包干价下浮一定比例，或综合考虑案件实际履行情况、双方当事人的过错等因素来确定工程价款。

二. 法律依据

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第三条，若建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，则承包人请求支付工程价款的，不予支持。

综上所述，在未全部施工完毕且施工合同已解除的情况下，承包人不能主张全部的工程款项，而只能根据已完工程的质量是否合格，以及合同的具体约定和相关法律法规，来主张相应的工程款项。如有进一步需要，您可以继续咨询我。

结论前置：工程未完工时，承包人能否主张工程款需根据具体情况判断，包括合同约定、工程实际进展、质量状况及双方协商情况等多个因素。一、基于合同约定的角度进度款支付条款：如果施工合同中明确约定了按工程进度支付款项的条款，且承包人已按照合同约定完成了相应的工程量，那么即使工程尚未完工，承包人也有权要求发包人支付已完工程的进度款。例如，合同约定按月完成工程量的一定比例支付进度款，承包人在某月完成了约定的工程量后，即可向发包人申请支付该月的进度款。预付款与垫资约定：若合同中有预付款或垫资的约定，且发包人未按约定支付预付款或返还垫资，承包人有权要求发包人履行付款义务。预付款通常用于承包人购买材料、设备或支付其他前期费用；垫资则是承包人先行投入资金进行工程建设，待工程达到一定进度或竣工后再由发包人偿还。结算与支付条款：合同可能约定在工程达到某一特定阶段（如主体结构封顶、装修工程完成等）时进行阶段性结算并支付相应款项。若满足这些条件，承包人可主张阶段性工程款。二、基于工程实际进展与质量的角度工程未验收但已实际使用：如果工程虽未正式验收但已被发包人实际使用，可以视为工程质量合格（除非发包人能证明工程存在质量问题）。此时，承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款。已完成部分质量合格：即便工程未全部完工，但若已完成部分经质量检验合格，并且符合合同约定的结算条件（如分部分项工程验收合格），承包人也有权向发包人主张相应工程款。发包人原因导致的停工或合同解除：若因发包人原因（如资金短缺、规划变更等）导致工程停工或合同解除，承包人有权就已完成的工程量主张工程款，并可能要求赔偿损失。例如，发包人未按约定提供施工图纸、施工场地或支付工程款等，导致承包人无法继续施工，此时承包人有权解除合同并要求支付已完工程的价款及赔偿损失。三、基于双方协商与法律规定的角度双方协商一致：发包人和承包人可通过协商，一致同意支付未完工工程的部分工程款。这种情况下，双方应签订补充协议等书面形式，明确付款金额、方式和时间等具体条款，以确保双方的权益得到保障。法律规定：根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就工程折价或者拍卖的价款优先受偿。四、特殊情况下的处理策略合同无效但工程合格：若建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人仍可请求参照合同约定支付工程价款。这是基于公平原则，确保承包人在付出劳动并交付合格工程后能够获得相应的报酬。合同无效且工程不合格：若建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格，则根据具体情况处理：修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿，且发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应承担相应责任。法律建议：承包人在主张工程款时，应首先审查施工合同中的相关条款，明确自己的权利和义务。保留好与工程进展、质量、付款等相关的证据材料，如施工合同、工程量清单、签证单、验收报告、付款记录等。在发现发包人未按期支付工程款时，应及时发送催款函并保留好邮寄凭证或送达回执。若协商无果，可以考虑通过法律途径维护自己的权益，如提起诉讼或申请仲裁。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

结论：工程停工后，能否要求支付全部工程款需视具体情况而定，不能一概而论。以下从不同角度进行分析：合同约定角度：合同有明确约定：如果建设工程合同中明确约定了工程停工时，发包方应支付全部或部分工程款的条款，那么承包方有权依据合同约定要求发包方支付相应款项。合同无明确约定：若合同中未对工程停工时的工程款支付作出明确约定，则需要依据相关法律法规及行业惯例进行判断。法律法规角度：已完成工程量：根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，承包方有权就已完成并经发包方确认的工程量要求支付工程款。即使工程停工，对于已完成且质量合格的部分，发包方仍应支付相应款项。停工原因与责任：若停工是由于发包方的原因（如未按时支付工程款、提供施工条件等）导致，承包方不仅有权要求支付已完成工程量的款项，还可能有权要求赔偿因此造成的损失。反之，若停工是由于承包方的原因（如施工质量问题、未按计划施工等）导致，则承包方可能无权要求支付全部工程款，甚至可能需承担违约责任。实际履行与公平原则角度：实际履行情况：在判断能否要求支付全部工程款时，还需考虑工程的实际履行情况。如承包方已投入大量人力、物力，且已完成大部分工程量，但因发包方原因导致停工，此时要求支付全部工程款可能更为合理。公平原则：在处理工程款纠纷时，应遵循公平原则。即根据双方的过错程度、实际损失等因素，合理确定工程款的支付比例和方式。法律建议：审查合同：首先，承包方应仔细审查建设工程合同，了解合同中关于工程款支付、停工处理等条款的约定。收集证据：收集与工程停工、已完成工程量、发包方违约行为等相关的证据材料，以便在纠纷发生时能够充分证明自己的主张。协商与调解：在纠纷发生后，双方可尝试通过协商或调解的方式解决争议。这有助于降低诉讼成本，缩短解决周期。诉讼或仲裁：若协商或调解无果，承包方可根据合同约定或法律规定，选择向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁，以维护自己的合法权益。可能法律后果：若承包方能够证明停工是由于发包方的原因导致，且已完成工程量质量合格，则发包方应支付相应工程款。若发包方拒不支付，承包方可通过法律途径追讨欠款，并可能获得赔偿。若停工是由于承包方的原因导致，则承包方可能无权要求支付全部工程款，甚至需承担违约责任。此时，发包方有权要求承包方赔偿因此造成的损失。如有具体法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

工程项目长期停工的情况下，您确实有权主张已施工部分的工程款。以下是从不同角度对此问题的详细分析：一、法律依据《民法典》相关规定：根据《民法典》中关于建设工程合同的规定，发包人应当按照约定支付工程价款。即使工程因故未能全部完成，只要承包人已经完成了部分工程，且该部分工程符合合同约定或质量标准，承包人就有权要求发包人支付相应的工程款。合同条款：双方签订的建设工程合同中，通常会明确约定工程款的支付方式、支付时间以及支付条件。如果合同中有关于停工后工程款支付的特别约定，那么应当按照合同约定执行。二、实际操作中的考虑因素已施工部分的质量：承包人主张工程款的前提是已施工部分必须符合合同约定的质量标准或国家相关质量标准。如果已施工部分存在质量问题，发包人有权要求承包人进行修复或扣除相应的工程款。停工原因及责任归属：停工的原因可能多种多样，包括但不限于发包人原因、承包人原因、不可抗力等。如果停工是由于发包人原因造成的，那么发包人不仅需要支付已施工部分的工程款，还可能需要承担违约责任。如果停工是由于承包人原因造成的，那么发包人可能有权扣除相应的工程款或要求承包人承担违约责任。工程量的确认：在主张工程款时，承包人需要提供充分的证据证明已施工部分的工程量。这通常包括施工图纸、施工记录、监理报告等。如果双方对工程量存在争议，可能需要通过鉴定或评估来确定。三、建议与措施及时沟通协商：在工程项目长期停工的情况下，承包人应首先与发包人进行沟通协商，明确双方的权利义务和后续处理方案。如果能够达成一致意见，可以签订书面协议以明确各自的责任和权益。保留相关证据：承包人应妥善保留与已施工部分相关的所有证据，包括施工图纸、施工记录、监理报告、验收报告等。这些证据将在主张工程款时发挥重要作用。寻求法律援助：如果双方无法就工程款支付问题达成一致意见，承包人可以寻求法律援助或咨询专业律师。律师将根据具体情况提供法律建议和帮助，协助承包人维护自身合法权益。四、可能面临的法律后果如果承包人能够证明已施工部分符合合同约定或质量标准，且停工原因非承包人责任，那么承包人主张工程款的要求通常会得到法院或仲裁机构的支持。如果承包人无法提供充分证据证明已施工部分的工程量或质量，或者停工原因与承包人有关，那么承包人主张工程款的要求可能会受到一定限制或驳回。综上所述，工程项目长期停工时，您有权主张已施工部分的工程款。但具体能否成功主张以及主张的金额，还需根据合同条款、已施工部分的质量、停工原因及责任归属等因素进行综合判断。如果您在此方面遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

在建设工程劳务分包合同解除的情况下，能否主张全部工程款，需根据合同解除的原因、合同履行情况以及双方过错程度等因素综合判断，不能一概而论。以下从不同角度进行分析：一、合同因发包人或总承包人原因解除若合同解除是由于发包人或总承包人违约（如未按时支付工程款、提供施工条件等）导致：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，因一方违约导致合同解除的，违约方应承担赔偿损失等违约责任。在此情况下，劳务分包人有权要求发包人或总承包人支付已完成的工程款，并可能要求赔偿因合同解除造成的损失，包括但不限于预期利润、窝工损失等。若合同中有明确约定，还可依据合同约定主张违约金。若合同解除是由于发包人或总承包人单方面无故解除：劳务分包人同样有权要求支付已完成的工程款，并可主张因合同无故解除造成的损失赔偿。这种情况下，发包人或总承包人的行为可能构成违约，劳务分包人可通过法律途径维护自身权益。二、合同因劳务分包人原因解除若合同解除是由于劳务分包人违约（如施工质量不达标、未按时完工等）导致：劳务分包人可能难以主张全部工程款，因为其行为已构成违约，发包人或总承包人有权要求其承担违约责任。在此情况下，劳务分包人可能只能获得已完成且符合质量要求的工程部分的款项，同时需承担因违约造成的损失赔偿责任。若合同解除是由于劳务分包人单方面无故解除：劳务分包人同样可能面临难以主张全部工程款的情况，因为其行为可能构成违约。发包人或总承包人有权要求劳务分包人赔偿因合同无故解除造成的损失，包括但不限于重新招标费用、工期延误损失等。三、合同因不可抗力或双方协商一致解除若合同解除是由于不可抗力（如自然灾害、政策调整等）导致：双方应根据不可抗力的影响程度，协商确定工程款的支付方式。通常情况下，劳务分包人有权要求支付已完成且符合质量要求的工程部分的款项，但可能难以主张全部工程款，特别是因不可抗力导致的未完成部分。若合同解除是双方协商一致的结果：双方应签订书面解除协议，明确工程款的支付方式、时间等条款。在此情况下，劳务分包人能否主张全部工程款取决于解除协议的约定。若协议中有明确约定，则按约定执行；若无约定，则需根据合同履行情况、双方过错程度等因素进行协商或诉讼解决。法律建议在合同解除前，尽量通过协商方式解决争议，以减少诉讼成本和时间成本。若协商无果，应及时收集证据，包括合同、施工记录、付款凭证等，以证明自身权益。在主张工程款时，应明确计算依据和方式，如已完成工程量、单价等，以便法院或仲裁机构进行裁决。如有需要，可寻求专业律师的帮助，以制定合适的诉讼策略或调解方案。总结来说，建设工程劳务分包合同解除后能否主张全部工程款，需根据具体情况进行判断。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

在未支付工程进度款的情况下，是否可以主张全部工程款，这并非一个简单的是非问题，而是需要根据具体情况和合同条款来综合判断。以下是从不同角度对此问题的详细分析：一、合同条款的约定合同明确约定：如果建设工程合同中明确约定了，在发包人未按时支付工程进度款时，承包人有权主张全部工程款，那么承包人可以依据合同条款来主张自己的权利。合同未明确约定：如果合同中没有明确约定此种情况下的处理方式，那么就需要根据法律的相关规定和合同的履行情况来综合判断。二、法律的相关规定《民法典》中关于合同履行的规定：根据《民法典》的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果发包人未按照约定支付工程进度款，构成违约，承包人有权要求发包人承担违约责任。但违约责任的形式并不一定是直接主张全部工程款，还可能包括要求支付违约金、赔偿损失等。建设工程合同的特殊性：建设工程合同通常具有标的额大、履行周期长、涉及面广等特点。因此，在处理此类纠纷时，法院或仲裁机构往往会更加谨慎地考虑合同的履行情况、双方的过错程度以及实际损失等因素。三、实际履行情况与过错程度发包人未支付进度款的原因：如果发包人未支付进度款是因为承包人自身的原因（如工程质量问题、工期延误等），那么承包人主张全部工程款可能会受到一定的限制。如果发包人未支付进度款是因为自身资金问题或其他非承包人原因，那么承包人主张全部工程款的合理性会相对较高。承包人的催告与通知义务：在发包人未支付进度款的情况下，承包人通常需要先履行催告和通知义务，要求发包人在一定期限内支付款项。如果发包人仍未支付，承包人才能进一步考虑主张全部工程款或其他违约责任。四、建议与策略审查合同条款：承包人应首先仔细审查建设工程合同中的相关条款，特别是关于工程款支付、违约责任等方面的约定。收集证据：承包人应收集并整理好与工程款支付相关的所有证据，包括合同、进度款支付申请、催告通知、银行转账记录等。协商与调解：在主张权利之前，承包人可以尝试与发包人进行协商或调解，寻求双方都能接受的解决方案。法律途径：如果协商和调解无果，承包人可以通过法律途径来维护自己的权益，包括向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。综上所述，未支付工程进度款时是否可以主张全部工程款，需要根据合同条款、法律的相关规定以及实际履行情况和过错程度来综合判断。如果你面临此类问题，建议直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律建议和解决方案。

在工程已竣工的情况下，仅主张工程款，一般不需要请求解除施工合同。以下从不同角度进行分析：一、合同解除的法定条件与工程款主张的关系根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，合同解除通常包括约定解除和法定解除两种情形。法定解除的情形主要包括因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务、当事人一方迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的等。在工程已竣工的情况下，通常意味着合同的主要目的（即完成工程建设）已经实现，因此，除非存在其他符合法定解除条件的情形，否则一般不需要请求解除施工合同来主张工程款。二、工程款主张与合同效力的独立性工程款是承包人因完成工程建设而应获得的报酬，其主张并不直接依赖于合同的解除。在工程已竣工的情况下，承包人可以直接依据合同约定或相关法律规定，向发包人主张工程款。即使合同存在某些瑕疵或争议，也不影响承包人主张工程款的权利。当然，如果合同中存在关于工程款支付条件的特别约定，如需要验收合格后支付等，那么承包人需要确保这些条件已经满足。三、解除合同可能带来的法律后果与风险如果承包人在工程已竣工的情况下仍然坚持请求解除施工合同，可能会带来一些不必要的法律后果和风险。例如，解除合同可能会导致双方需要就合同解除后的善后事宜进行协商和处理，这可能会增加双方的时间和成本投入。此外，如果合同解除后被认定为存在过错方，那么过错方可能需要承担相应的违约责任或赔偿责任。因此，在工程已竣工且主要目的已经实现的情况下，请求解除施工合同可能并不是最明智的选择。四、实际操作建议审查合同条款：首先，承包人应仔细审查施工合同中的相关条款，特别是关于工程款支付、验收、保修等方面的约定。确保自己已经按照合同约定完成了工程建设，并满足了工程款支付的条件。与发包人协商：在确认自己有权主张工程款后，承包人可以与发包人进行协商，就工程款的支付时间、方式等达成一致意见。这有助于避免不必要的法律纠纷和成本投入。依法主张权利：如果协商无果，承包人可以依法向发包人发出催告函或律师函，要求其按照合同约定支付工程款。如果发包人仍然拒绝支付，承包人可以考虑通过法律途径（如诉讼或仲裁）来维护自己的合法权益。如有更多关于合同纠纷或建设工程领域的法律问题，可以直接向我咨询。

结论：工程未完工，业主擅自使用的情况下，业主一般仍需支付已完工部分的工程款，但具体支付情况需根据合同约定、实际施工情况及法律规定综合判断。分析说明：合同约定优先：首先，应查看双方签订的建设工程合同中是否有关于工程未完工但业主擅自使用后工程款支付的相关条款。如果合同中有明确约定，如“无论工程是否完工，业主擅自使用即视为验收合格，应支付全部或部分工程款”，则应按照合同约定执行。法律规定与司法实践：在没有合同约定或合同约定不明确的情况下，根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，业主擅自使用未完工的工程，通常视为对已完工部分的认可，业主应支付相应的工程款。这是因为业主的使用行为表明其已接受了已完工部分的工作成果，且该部分工作成果符合其使用目的。然而，如果已完工部分存在质量问题或不符合合同约定的标准，业主有权要求承包商进行修复或承担相应的违约责任，但这并不影响业主支付已完工部分工程款的义务。修复费用或违约责任可以在工程款中相应扣除或另行主张。实际施工情况与证据收集：在实际操作中，承包商应收集好已完工部分的施工记录、验收报告、照片、视频等证据，以证明已完工部分的工作成果符合合同约定或行业标准。这些证据在后续主张工程款时将起到关键作用。同时，承包商也应注意保留与业主沟通的记录，如邮件、短信、微信等，以证明业主擅自使用工程的事实。可能的法律后果：如果业主拒绝支付已完工部分的工程款，承包商可以通过法律途径主张权利，如提起诉讼或申请仲裁。在诉讼或仲裁过程中，法院或仲裁机构将根据合同约定、法律规定及实际施工情况综合判断业主是否应支付工程款及支付金额。如果业主擅自使用工程导致工程出现质量问题或安全事故，业主还可能承担相应的法律责任，如赔偿损失、承担修复费用等。建议：对于承包商而言，在签订建设工程合同时，应明确约定工程未完工但业主擅自使用后的工程款支付条款，以降低后续风险。在施工过程中，应做好施工记录、验收报告等证据的收集工作，以备不时之需。如果遇到业主拒绝支付工程款的情况，应及时咨询专业律师，通过法律途径维护自身权益。如有更多疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

结论：已完工但未交付的工程，在一定条件下是可以主张工程款的。不过，具体能否主张以及主张的金额和方式，会受到多种因素的影响，下面我将从不同角度为您详细分析。一、合同约定角度合同中有明确约定：如果建设工程合同中明确约定了工程款的支付条件，包括工程完工但未交付时的支付方式或比例，那么应当按照合同约定来执行。这种情况下，即使工程尚未交付，发包方也可能需要根据合同约定支付相应的工程款。合同中无明确约定或约定不明：如果合同中没有明确约定工程完工但未交付时的工程款支付方式，或者约定不明确，那么就需要根据相关法律法规和行业惯例来推断。一般来说，承包方在完成工程并经验收合格后，有权要求发包方支付工程款。即使工程尚未交付，如果承包方已经完成了合同约定的主要工作，且工程不存在质量问题，那么发包方通常应当支付相应的工程款。二、法律法规角度《民法典》相关规定：根据《民法典》中关于建设工程合同的规定，承包人按照约定完成工程建设并经验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。这里并没有明确要求工程必须交付后才能支付工程款，因此，在工程完工且验收合格的情况下，承包方有权主张工程款。行业惯例和公平原则：在建设工程领域，行业惯例和公平原则也是重要的参考依据。如果工程已经完工且验收合格，但因发包方的原因导致工程无法按时交付，那么要求承包方承担全部风险显然是不公平的。在这种情况下，承包方有权根据行业惯例和公平原则主张工程款。三、实际操作建议收集证据：承包方在主张工程款时，应当收集充分的证据来证明自己已经完成了合同约定的主要工作，且工程不存在质量问题。这些证据可以包括施工图纸、施工记录、验收报告等。与发包方协商：在主张工程款之前，承包方可以尝试与发包方进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。如果协商无果，再考虑通过法律途径解决。寻求法律援助：如果承包方在主张工程款过程中遇到困难或纠纷，可以寻求专业律师的法律援助。律师可以根据具体情况为承包方提供法律建议和支持，帮助承包方维护自己的合法权益。总结与建议：已完工但未交付的工程，在一定条件下是可以主张工程款的。具体能否主张以及主张的金额和方式，需要根据合同约定、相关法律法规和行业惯例来综合判断。如果您在主张工程款过程中遇到任何问题或纠纷，欢迎随时向我咨询，我会根据您的具体情况为您提供专业的法律建议和支持。

施工方在工程未施工完毕且业主方要求停工长达三年的情况下，仍然有权要求支付工程款，但具体能否获得以及获得多少，需根据实际情况和法律规定综合判断。以下从不同角度进行分析：一、合同约定角度合同有效性：首先，需要确认施工方与业主方签订的建设工程施工合同是否有效。如果合同有效，那么双方应按照合同约定履行各自义务。停工条款：检查合同中是否有关于停工、工程款支付等条款的约定。如果合同中明确规定了因业主方原因导致停工时，施工方有权要求支付已完成部分的工程款，那么施工方可以依据合同条款主张权利。违约责任：如果业主方无正当理由要求停工，且未按照合同约定支付工程款，那么业主方可能构成违约。施工方可以要求业主方承担违约责任，包括支付工程款、赔偿损失等。二、法律规定角度《民法典》相关规定：根据《民法典》中关于建设工程合同的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。工程款支付条件：即使工程未完工，如果施工方已经完成了部分工程，并且这部分工程已经验收合格或者符合合同约定的质量标准，那么施工方有权要求业主方支付这部分工程的价款。停工损失赔偿：如果因业主方原因导致停工，且停工时间较长，施工方还可以要求业主方赔偿因停工造成的损失，包括但不限于人工费、材料费、机械租赁费等。三、实际操作角度证据收集：施工方应收集相关证据，如施工合同、停工通知、已完成工程量清单、验收报告等，以证明自己的主张。协商与调解：在提起诉讼或仲裁前，施工方可以尝试与业主方进行协商或调解，以达成和解协议，快速解决纠纷。诉讼或仲裁：如果协商或调解无果，施工方可以向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁，要求业主方支付工程款及赔偿损失。四、特殊情况考虑工程烂尾风险：如果工程因业主方原因长期停工，且业主方无继续施工或支付工程款的能力，施工方应警惕工程烂尾的风险，并及时采取措施保护自己的权益。优先受偿权：根据法律规定，施工方对建设工程价款享有优先受偿权。在工程拍卖或折价时，施工方有权优先获得工程款的支付。建议：施工方在遇到此类情况时，应及时咨询专业律师，了解自己的权利和义务，并根据实际情况制定合适的维权策略。同时，施工方也应加强合同管理，明确合同条款，以减少类似纠纷的发生。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。

在工程未完工且未验收的情况下，承包人能否主张工程款需根据具体情况判断，以下分情况说明：一、合同有明确约定支付节点若建设工程施工合同中明确约定了工程进度款的支付节点（如基础完成、结构封顶等），当工程进展至这些节点并通过验收后，即使整体工程未完工，承包人也有权按照合同约定索要该阶段的工程款。例如，合同约定基础工程完工支付合同价款的20%，则基础工程完成并验收合格后，承包人即可要求发包人支付相应款项。二、发包人原因导致工程停建、缓建若因发包人原因（如资金短缺、规划变更等）导致工程停建或缓建，承包人有权要求发包人支付已完工程部分的工程款，并赔偿因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失及实际费用。这一规定旨在保护承包人的合法权益，避免因发包人的不当行为而遭受不必要的经济损失。三、双方协商一致发包人和承包人可通过协商，一致同意支付未完工工程的部分工程款。这种情况下，双方应签订补充协议等书面形式，明确付款金额、方式和时间等具体条款，以确保双方的权益得到保障。四、质量合格且符合结算条件即便工程未全部完工，但若已完成部分经质量检验合格，并且符合合同约定的结算条件（如分部分项工程验收合格），承包人也有权向发包人主张相应工程款。这体现了对工程质量与合同精神的尊重。五、合同无效但工程合格的处理若建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格（包括已完部分验收合格），承包人仍可请求参照合同约定支付工程价款。这是基于公平原则，确保承包人在付出劳动并交付合格工程后能够获得相应的报酬。六、发包方违约的处理在法律实践中，若发包方存在拖欠工程款等违约行为，即使工程尚未完工，承包方也有权依据合同约定及相关法律规定提起诉讼，要求发包方支付工程款及承担违约责任。此时，承包方需提供充分证据（如工程合同、施工图纸、工程量清单、付款凭证等）以证明发包方的违约事实。七、合同无效且工程不合格的处理若建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格（包括已完部分验收不合格），则根据具体情况处理：修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿，且发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应承担相应责任。法律建议：仔细审查合同条款：承包人在签订合同时，应仔细审查合同中关于工程款支付的条款，确保合同中明确约定了支付节点和条件。保留相关证据：在施工过程中，承包人应保留好与工程进度、质量、验收等相关的证据，以便在主张工程款时提供有力支持。及时协商与沟通：若因发包人原因导致工程停建、缓建或拖欠工程款，承包人应及时与发包人进行协商与沟通，寻求解决方案。依法维权：若协商无果，承包人应依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁，以维护自身合法权益。可能法律后果：若承包人未能按照合同约定或法律规定主张工程款，可能面临无法及时获得工程款、承担额外损失等风险。因此，承包人在主张工程款时，应确保自身行为符合合同约定和法律规定，以避免不必要的法律风险。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

停工损失跟工程款是可以一起主张的。以下从不同角度为你详细分析：法律背景与依据在建设工程合同中，工程款是承包人完成工程建设后应得的报酬，而停工损失则是由于发包人或其他原因导致工程停工，给承包人造成的额外损失。这两者都是基于建设工程合同关系产生的合法债权，承包人有权要求发包人进行赔偿或支付。从法律原则上看，根据《中华人民共和国民法典》中关于合同履行的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果发包人未按照约定支付工程款或导致工程停工，给承包人造成损失的，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括支付工程款和赔偿停工损失。实际操作与建议合同条款审查：首先，承包人应仔细审查建设工程合同中的相关条款，特别是关于工程款支付、停工责任和损失赔偿的约定。如果合同中有明确约定，承包人可以依据合同条款要求发包人支付工程款和赔偿停工损失。证据收集与整理：承包人需要收集并整理与停工损失和工程款相关的证据，如停工通知、损失计算清单、工程进度报告、已完工程量清单等。这些证据将有助于证明承包人的损失和应得的工程款。协商与调解：在提起诉讼或仲裁前，承包人可以尝试与发包人进行协商或调解，以达成和解协议。这不仅可以节省时间和成本，还可以维护双方的关系。诉讼或仲裁：如果协商或调解无果，承包人可以向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁，要求发包人支付工程款和赔偿停工损失。在诉讼或仲裁过程中，承包人需要提交充分的证据来支持自己的主张。可能的法律后果如果法院或仲裁机构认定发包人存在违约行为，并判决或裁决发包人支付工程款和赔偿停工损失，那么发包人需要按照判决或裁决的结果履行义务。如果发包人拒不履行判决或裁决，承包人可以申请强制执行，通过法律手段维护自己的合法权益。注意事项承包人在主张停工损失和工程款时，应注意时效问题。根据《中华人民共和国民法典》的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。因此，承包人应在知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起三年内提起诉讼或申请仲裁。承包人在主张停工损失时，应确保损失的计算合理且合法。如果损失计算过高或缺乏依据，可能会影响法院或仲裁机构的认定结果。综上所述，停工损失跟工程款是可以一起主张的。如果你在建设工程合同中遇到了相关问题，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律建议。