若装修工程没做完被起诉，核心结论是：可能面临承担违约责任、赔偿损失、继续履行合同或解除合同等法律后果，具体取决于合同约定和实际情况。以下分情况详细说明：

1. 承担违约责任
   根据《民法典》第五百七十七条，若装修合同中明确约定了工期、工程进度等条款，而你未按约定完成工程，可能构成违约。此时，发包方（业主）有权要求你承担违约责任，包括支付违约金（若合同有约定）或赔偿因违约造成的损失（如业主另行委托他人施工的差价、租房费用等）。
   例如：合同约定工期3个月，你因自身原因拖延至5个月未完工，业主可主张你支付违约金或赔偿其因延期入住产生的额外支出。

2. 赔偿实际损失
   若合同未约定违约金，但业主能证明因你未完工导致其遭受实际损失（如租金损失、材料浪费等），法院可能根据《民法典》第五百八十四条，判决你赔偿合理范围内的损失。
   关键点：业主需提供证据证明损失与你的违约行为存在直接因果关系，且损失金额合理。

3. 继续履行合同或解除合同

   • 继续履行：若工程未完工部分仍可补救，且业主同意，法院可能判决你限期完成剩余工程，并承担逾期费用。
     
   • 解除合同：若你明确表示无法继续施工，或工程长期停滞导致合同目的无法实现（如业主急需入住），业主可依据《民法典》第五百六十三条主张解除合同，并要求你返还已支付款项、赔偿损失。
     例外情形：若未完工是因业主未按时支付工程款、提供施工条件等违约行为导致，你可能有权拒绝继续施工并主张抗辩。

4. 工程质量问题叠加责任
   若未完工部分存在质量问题（如墙面开裂、水电隐患等），业主可能同时主张你承担修复费用或赔偿损失，甚至以“根本违约”为由解除合同。此时，你需证明质量问题非自身原因导致（如材料由业主提供且质量不合格）。

建议行动：

• 立即核对装修合同条款，明确双方权利义务；
  
• 与业主协商补救方案（如签订补充协议明确工期、赔偿标准）；
  
• 保留施工记录、沟通记录等证据，以备诉讼或调解使用；
  
• 若争议复杂，可委托律师介入，通过法律途径化解纠纷。
  

如有具体合同条款或案件细节需分析，可直接向我咨询。