甲方工程竣工已使用了两年后已经结算了然后甲方对乙方说工程还没验收说的过去-陈文金律师

甲方工程竣工已使用了两年后已经结算了然后甲方对乙方说工程还没验收说的过去-陈文金律师｜法行宝

2025-09-28 合同纠纷

结论：甲方在工程竣工已使用两年且已结算后，再主张工程未验收，这一说法在法律上通常难以成立，但具体还需根据合同条款和实际情况来判断。

一、从合同履行和验收流程的角度分析

在建设工程合同中，验收是工程竣工后的重要环节，它标志着工程质量的确认和合同义务的履行完毕。通常，合同会明确规定验收的程序、标准和时间。如果工程已经竣工并使用了两年，且双方已经进行了结算，这通常意味着验收程序已经完成，或者至少甲方已经以实际使用的方式接受了工程。

实际使用视为验收：在法律实践中，如果发包方（甲方）在工程竣工后实际使用了工程，且未在合理期限内提出质量异议，那么可以视为发包方已经接受了工程，即验收通过。这是因为实际使用行为本身就表明了发包方对工程质量的认可。
结算的效力：结算行为是双方对工程价款进行最终确认的过程。如果双方已经进行了结算，并且没有在结算过程中提出验收问题，那么可以认为双方对工程的验收状态已经达成了一致。

二、从合同条款和证据的角度分析

合同条款的约定：需要仔细审查合同中关于验收的条款。如果合同中明确规定了验收的时间、程序和标准，并且甲方未能在规定时间内提出验收异议，那么甲方再主张工程未验收可能缺乏合同依据。
证据的收集：如果甲方主张工程未验收，乙方可以要求甲方提供相关证据，如验收申请、验收报告、质量异议书等。如果甲方无法提供这些证据，那么其主张可能难以得到法律支持。

三、从法律后果的角度分析

甲方的法律责任：如果甲方在工程竣工已使用两年且已结算后，再主张工程未验收，并且无法提供充分证据支持其主张，那么甲方可能面临违约责任。乙方可以要求甲方按照合同约定支付工程价款，并可能要求甲方承担因延迟验收而产生的额外费用。
乙方的权益保护：乙方可以依据合同条款和法律规定，要求甲方履行合同义务，包括支付工程价款和接受工程。如果甲方拒绝履行，乙方可以通过法律途径维护自己的权益，如提起诉讼或申请仲裁。

四、特殊情况下的考虑

当然，也存在一些特殊情况，比如合同中可能存在关于验收的特殊约定，或者工程确实存在质量问题但甲方在之前未能发现。在这些情况下，甲方的主张可能有一定的合理性。但即便如此，甲方也需要提供充分的证据来支持其主张，并且需要承担因延迟提出异议而可能产生的法律后果。

建议：如果您作为乙方遇到此类情况，建议您首先审查合同条款，收集相关证据，如结算单、使用记录等，以证明工程已经验收或甲方已经实际使用。如果甲方坚持其主张，您可以考虑通过法律途径解决争议。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

面对工程项目已完工且在使用，但甲方一直不通知验收也不结算的情况，您可以采取以下措施来维护自身权益：一、明确法律依据与合同条款法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。若发包人逾期不支付，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就工程折价或者拍卖的价款优先受偿。审查合同条款：仔细研究施工合同中关于工程款支付的条款，包括支付方式、时间节点、违约责任等。确保自身行为符合合同约定，并明确甲方未按时验收和结算的违约责任。二、采取积极沟通策略正式函件催促：向甲方发送正式的催款函或验收通知，明确指出工程已完工且具备验收条件，要求甲方在合理期限内组织验收并完成结算。函件中应附上工程完工证明、施工日志、相关验收资料等作为依据。高层对话协商：如果普通沟通渠道无效，尝试通过更高层级的领导或负责人进行协商。可以提出双方都能接受的解决方案，如分期付款、提供担保等，以促成甲方尽快履行义务。三、运用法律手段维权申请仲裁或诉讼：若甲方仍拒绝验收和结算，您可以根据合同约定或法律规定，向约定的仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。在此过程中，需准备充分的证据材料，如施工合同、工程变更单、签证单、竣工验收报告、催款记录等，以支持自己的主张。财产保全措施：为防止甲方转移财产导致判决无法执行，您可以在起诉前或诉讼过程中向法院申请财产保全措施，冻结甲方的银行账户或其他财产。强制执行程序：若获得胜诉判决但甲方仍不履行付款义务，您可以向法院申请强制执行，通过变卖甲方财产等方式实现债权。四、考虑其他辅助措施媒体曝光与行业施压：在合法合规的前提下，可以考虑通过媒体曝光甲方的违约行为，给其施加舆论压力。同时，也可以向相关行业协会或监管部门投诉，寻求行业内的支持和帮助。第三方调解机制：尝试引入第三方调解机构或专业人士协助解决纠纷。这有助于保持双方关系的相对和谐，并为后续合作留下可能性。调解机构可以凭借其专业知识和影响力，更有效地促成双方和解。五、注意事项与风险防范保留证据：在整个过程中，务必保留好所有与工程相关的文件、往来函件和沟通记录。这些证据在后续的法律程序中至关重要。避免过激行为：保持冷静和理性，避免采取过激行为或言语攻击甲方。这有助于维护您的专业形象，并避免不必要的法律风险。及时咨询专业律师：虽然我已经为您提供了一些法律建议，但每个案件的具体情况都有所不同。因此，在采取任何行动之前，建议您及时向我咨询，以确保您的权益得到充分保障。综上所述，面对甲方不通知验收也不结算的情况，您应首先明确法律依据与合同条款，然后采取积极沟通策略，并运用法律手段维权。同时，也可以考虑其他辅助措施来促成问题的解决。在整个过程中，务必保留好相关证据并避免过激行为。如果您有任何进一步的疑问或需要更具体的法律建议，请随时向我咨询。

结论：在竣工验收合格且保修期已过的情况下，发包方一般不能提出承包方有未施工的问题，但存在例外情况。以下从不同角度进行分析：一、一般情况：发包方不能提出未施工主张竣工验收合格的效力：竣工验收合格是建设工程合同中的一个重要节点，它标志着工程已经按照合同约定的标准和质量要求完成，并得到了发包方的认可。一旦工程通过竣工验收，即视为承包方已经履行了合同约定的主要义务，包括完成了所有施工内容。保修期过后的影响：保修期是承包方对工程质量承担保修责任的期限。在保修期内，如果工程出现质量问题，承包方有义务进行修复。保修期过后，承包方对工程质量的保修责任通常终止（除非合同另有约定或存在隐蔽质量问题）。此时，发包方再提出承包方有未施工的问题，缺乏合同和法律依据。二、例外情况：发包方可能提出未施工主张存在隐蔽质量问题：如果工程存在隐蔽质量问题，即质量问题在竣工验收时未能被发现，但在保修期过后才显现出来，且该质量问题与承包方未施工或施工不当有关，发包方可能仍有权提出主张。但这种情况下，发包方需要承担举证责任，证明质量问题与承包方未施工或施工不当之间的因果关系。合同另有约定：如果建设工程合同中明确约定了即使在竣工验收合格且保修期过后，发包方仍有权对承包方的施工内容进行核查或提出异议，那么发包方可能仍有权提出主张。但这种约定需要明确、具体，且不违反法律法规的强制性规定。承包方存在欺诈行为：如果承包方在施工过程中存在欺诈行为，如故意隐瞒未施工部分、使用劣质材料等，导致工程在竣工验收时未能被发现，发包方在发现后可能仍有权提出主张。但这种情况下，发包方需要提供充分的证据证明承包方的欺诈行为。三、法律建议对于发包方：在竣工验收时，应仔细核查承包方的施工内容，确保所有约定的工作均已完成且质量符合要求。在保修期内，应密切关注工程的质量状况，及时发现问题并要求承包方进行修复。如果在保修期过后发现质量问题或怀疑承包方有未施工的情况，应及时收集证据并咨询专业律师，评估提出主张的可行性和风险。对于承包方：在施工过程中，应严格按照合同约定的标准和质量要求进行施工，确保所有工作均已完成且质量符合要求。在竣工验收时，应积极配合发包方的核查工作，提供必要的资料和证明。如果在保修期过后被发包方提出未施工的主张，应积极应对并咨询专业律师，维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

当工程项目已经验收合格并交付使用，但甲方却迟迟不进行结算时，这确实是一个棘手的问题。不过，别担心，我们可以按照以下步骤来有序应对，以保障您的合法权益。一、初步沟通与协商主动联系甲方：首先，您应该主动与甲方取得联系，了解他们未结算的具体原因。可能是甲方内部流程繁琐、资金紧张，或者是对某些结算细节存在争议。明确表达诉求：在沟通中，您要明确表达您的结算诉求，包括结算的时间、方式以及需要甲方提供的资料等。同时，强调拖延结算可能带来的不利影响，如影响您的资金周转、增加额外成本等。形成书面记录：为了确保沟通的有效性，建议您将协商过程中的一致意见形成书面文件，如会议纪要或补充协议，并由双方签字确认。这样，在后续出现争议时，您就有了一份有力的证据。二、依据合同条款处理仔细研究合同：接下来，您需要仔细研究合同中关于工程结算的具体条款。这些条款通常包括结算的时间、方式、提交资料的要求以及违约责任等。追究违约责任：如果甲方未按合同约定的时间进行结算，您有权根据合同条款追究其违约责任。这可能包括要求甲方支付违约金、赔偿损失等。选择争议解决方式：合同中可能还规定了争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼。您可以根据合同条款和实际情况选择合适的解决途径。三、收集和整理证据工程资料：收集所有与工程相关的资料，如施工合同、图纸、设计变更单、验收报告等。这些资料能够证明工程的范围、内容以及双方的权利义务。往来文件：保存与甲方之间的所有书面沟通记录，包括函件、电子邮件、短信、会议纪要等。这些记录能够证明双方的协商过程和甲方的认可情况。计算依据：整理工程量计算书、价款明细等资料，确保数据准确无误。这些资料是结算的重要依据，也是后续可能出现的法律诉讼中的关键证据。四、寻求第三方调解或法律途径第三方调解：如果协商无果，您可以考虑寻求第三方调解。这可以是行业协会、专业调解机构或信任的中间人。他们凭借专业知识和影响力，可能更有效地促成双方和解。发送催款函或律师函：在调解无果的情况下，您可以委托律师起草并发送正式的催款函或律师函，要求甲方在规定期限内结算和支付工程款。在函中明确指出甲方的违约行为及可能面临的法律后果，以增强警示效果。申请仲裁或提起诉讼：如果合同中约定了仲裁条款，您可以向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁具有专业性、高效性和保密性，裁决具有终局性。若无仲裁条款，您可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，您需要遵循法律程序，提供证据，参与法庭辩论。法院将根据事实和法律作出判决。五、综合建议在整个过程中，我建议您保持冷静和理性，避免采取过激行为。同时，充分利用法律武器保护自己的合法权益，但也要考虑成本和效率。在可能的情况下，寻求专业律师的全程指导和帮助，以确保法律策略的有效实施。希望以上建议能够帮助您妥善解决甲方不结算的问题。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时告诉我。

核心前提：工程已完工满两年，但甲方未进行结算，这涉及到工程款支付及结算的合同履行问题。结论与详细解答：核查合同条款：首先，您需要仔细审查与甲方签订的工程合同，特别是关于结算时间、结算方式以及违约责任等条款。合同是双方权利义务的法律依据，如果合同中明确规定了结算的时间和方式，而甲方未按照约定履行，那么甲方就构成了违约。与甲方协商：在确认甲方违约后，您可以尝试与甲方进行友好协商，了解甲方未结算的具体原因，并尝试达成一个双方都能接受的结算方案。协商过程中，您可以依据合同条款，明确表达您的诉求和理由。发送律师函或催告函：如果协商无果，您可以考虑委托律师向甲方发送律师函或催告函，正式要求甲方按照合同约定进行结算。律师函或催告函具有法律效应，能够给甲方施加一定的法律压力，促使其尽快履行结算义务。提起诉讼或申请仲裁：如果甲方仍然拒绝结算，您可以根据合同中的争议解决条款，选择向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。在诉讼或仲裁过程中，您需要提供充分的证据证明甲方违约的事实，以及您因此遭受的损失。法院或仲裁机构将根据事实和法律规定，作出公正的裁决。注意诉讼时效：在采取法律行动前，您还需要注意诉讼时效的问题。根据《中华人民共和国民法典》的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。因此，您需要在知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起三年内提起诉讼或申请仲裁，否则可能会丧失胜诉权。不过，如果在此期间内您曾向甲方主张过权利（如发送律师函、催告函等），则诉讼时效可能会中断并重新计算。额外建议：在整个过程中，建议您保留好所有与工程结算相关的证据，包括合同、施工记录、验收报告、结算申请等，以便在需要时提供证明。如果您对法律程序不熟悉或担心自己处理不当，可以考虑委托专业的律师代理您进行诉讼或仲裁，以确保您的权益得到充分保护。如果您有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。

工程项目已验收但乙方不认结算，施工方可以采取以下策略来维护自身合法权益：协商解决：主动沟通：首先，施工方应主动与乙方进行沟通，了解乙方不认可结算的具体原因。通过正式函件或会议形式，明确表达结算诉求，并尝试就结算时间、流程等关键节点达成共识。书面记录：在协商过程中，务必确保所有一致意见都形成书面文件，如会议纪要或补充协议，并由双方签字确认。这有助于避免后续争议，并为可能的法律程序提供有力证据。依据合同约定处理：查看合同条款：仔细研究合同中关于工程结算的具体条款，包括结算时间、方式及提交资料的要求。如果乙方未按约定时间结算，施工方有权依据合同追究其违约责任。争议解决方式：根据合同中的争议解决条款，选择适当的解决途径。如果合同中有仲裁条款，可向约定的仲裁机构申请仲裁；如果合同未约定仲裁或仲裁无效，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。收集和整理证据：工程资料：收集工程施工合同、图纸、设计变更单、验收报告等关键资料，以证明工程范围、内容及双方的权利义务。往来文件：保存双方函件、会议纪要、电子邮件等沟通记录，这些文件可能包含关于结算的口头或书面约定。计算依据：整理工程量计算书、价款明细等资料，确保数据准确无误，并能够清晰地展示结算的依据和过程。寻求第三方调解：行业协会调解：如果双方同意，可以向相关行业协会申请调解。行业协会通常具有专业知识和经验，能够协助双方找到合理的解决方案。行政主管部门调解：施工方还可以向建设行政主管部门反映情况，请求其进行调解和督促。行政主管部门在工程建设领域具有权威性和公信力，其调解结果往往更容易被双方接受。法律途径：仲裁：如果合同中有仲裁条款，且双方同意通过仲裁解决争议，那么可以向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁程序通常简便、效率高，且裁决具有法律效力。诉讼：如果合同未约定仲裁或仲裁无效，且双方无法通过协商或调解解决争议，那么可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，施工方需要提供充分的证据来支持自己的主张，并遵循法院的诉讼程序和判决结果。在采取上述策略时，施工方还需要注意以下几点：保持冷静和理性：在处理结算争议时，施工方应保持冷静和理性，避免情绪化的行为或言论。这有助于维护双方的关系，并为后续的协商或法律程序创造有利条件。及时行动：一旦发现乙方不认可结算，施工方应及时采取行动，避免拖延导致证据丢失或诉讼时效过期。咨询专业意见：在处理复杂的结算争议时，施工方可以咨询专业律师或会计师的意见，以确保自己的权益得到充分保护。最后，如果施工方在处理结算争议过程中遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询。作为专业律师，我将根据具体情况提供有针对性的法律建议和帮助。

针对您提出的“竣工后甲方不给验收，不给办结算怎么办”的问题，这是一个涉及建设工程施工合同纠纷的常见问题，以下是我为您提供的详细解答：首先，我们需要明确的是，根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，当承包人已经提交竣工验收报告，而发包人（即甲方）拖延验收时，应以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这一规定为承包人在面对甲方拖延验收时提供了法律上的依据。针对您当前的情况，我建议您采取以下步骤：再次确认并提交验收报告：确保您已经按照合同要求完成了所有工程，并准备了完整的竣工验收报告。如果甲方之前未收到或未确认收到验收报告，您应再次提交，并保留好提交的证据，如快递单号、签收记录等。与甲方沟通协商：在提交验收报告后，主动与甲方进行沟通，了解其拖延验收的具体原因。尝试通过协商解决分歧，如调整验收时间、补充验收资料等，以促成验收的顺利进行。发送正式函件：如果沟通协商无果，您可以向甲方发送正式函件，明确要求其在一定期限内完成验收并办理结算。函件中应引用相关法律法规，强调甲方的法律义务和拖延验收可能带来的法律后果。考虑法律途径：如果甲方仍然拒绝验收或办理结算，您可以考虑通过法律途径解决纠纷。您可以向法院提起诉讼，要求甲方支付工程款，并承担因拖延验收而产生的违约责任。在诉讼过程中，您需要提供充分的证据来支持您的主张，如合同、验收报告、沟通记录等。寻求专业法律帮助：在处理此类纠纷时，建议您寻求专业律师的帮助。律师可以为您提供法律咨询、起草法律文件、代理诉讼等服务，帮助您更好地维护自己的合法权益。总之，面对甲方拖延验收和办理结算的情况，您应首先确认并提交验收报告，与甲方进行沟通协商，发送正式函件要求其履行义务。如果无果，您可以考虑通过法律途径解决纠纷，并寻求专业律师的帮助。希望这些建议能对您有所帮助。

当工程已经结束两年，甲方一直拖着不结算时，你应采取一系列措施来维护自己的合法权益。一. 保存证据并与甲方沟通妥善保存工程相关资料：包括合同、施工记录、验收文件、往来函件等，这些都是你主张权益的关键证据。- 例如，保留好施工合同，可以证明你与甲方之间的合同关系及权利义务。与甲方进行沟通协商：尝试与甲方联系，了解不结算的具体原因，并寻求双方都能接受的解决方案。同时，留存好沟通记录。二. 采取法律手段维权向建设行政主管部门投诉：若协商无果，你可以向工程所在地的建设行政主管部门投诉，请求他们介入处理。- 例如，向当地住建局反映甲方拖欠工程款的情况，请求他们协助解决。依据合同申请仲裁或提起诉讼：申请仲裁：如果合同中约定了仲裁条款，你可以按照约定向仲裁机构申请仲裁，请求裁决甲方支付工程款。- 例如，合同中约定了如发生争议应提交某仲裁委员会仲裁，则你可按照该约定提起仲裁。提起诉讼：如果合同中没有约定仲裁条款，或者仲裁条款无效，你可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求甲方支付工程款及相关费用。- 例如，你可以向甲方所在地的基层人民法院提起诉讼，请求法院判决甲方支付拖欠的工程款。三. 注意诉讼时效三年诉讼时效：根据法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。因此，你应在知道或应当知道权利被侵害之日起三年内提起诉讼或申请仲裁，以确保自己的权益得到保护。我建议，在采取法律手段之前，先尝试与甲方进行友好协商，寻求解决方案。如果协商无果，再根据实际情况选择合适的法律途径进行维权。同时，一定要保留好所有相关证据，以确保在维权过程中能够证明自己的主张。如有进一步需要，您可以继续咨询我。

针对你提出的“工程甲方使用2年后未验收怎么办”的问题，这里是我的详细解答：首先，工程甲方在使用2年后仍未进行验收，这确实是一个需要尽快解决的问题。因为长时间的未验收可能会导致一系列的法律风险和纠纷，比如工程质量问题、保修责任归属、付款争议等。明确验收责任与期限：首先，应回顾合同条款，明确验收的责任方、验收的标准、期限以及逾期验收的后果。如果合同中未明确约定验收期限，应依据相关法律法规或行业惯例来确定合理的验收期限。与甲方沟通协商：尽快与甲方取得联系，了解未验收的具体原因，是出于故意拖延、遗忘还是其他原因。基于沟通结果，提出明确的验收要求和时间表，并争取甲方的同意和配合。采取法律措施：如果甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收，可以考虑通过法律途径来维护自身权益。比如，可以向甲方发出书面催告函，要求其尽快履行验收义务；或者依据合同中的争议解决条款，提起仲裁或诉讼。保留证据，备查备用：在整个过程中，应妥善保留与甲方的沟通记录、合同文本、工程资料等相关证据。这些证据在后续可能发生的法律纠纷中将起到至关重要的作用。考虑实际影响与解决方案：除了法律途径外，还可以考虑从实际出发，寻求双方都能接受的解决方案。比如，可以通过协商达成补充协议，对验收标准、期限等进行调整；或者通过第三方机构进行调解或评估。综上所述，面对工程甲方使用2年后未验收的情况，你应首先明确验收责任与期限，与甲方进行积极沟通协商，并视情况采取必要的法律措施来维护自身权益。同时，也要保留好相关证据，并考虑实际影响与解决方案。如果你在这个过程中遇到任何具体问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

针对您提出的“工程完工一年了，与甲方有结算单，现甲方不承认了，怎么办”的问题，以下是我的详细分析和建议：一、核心结论若结算单合法有效，您有权要求甲方按照结算单支付工程款。若甲方拒绝支付，您可以通过法律途径维护自己的权益。二、详细分析结算单的合法性和有效性合法性：首先，需要确认结算单是否是在双方自愿、平等、公平的基础上签订的，且内容不违反法律法规的强制性规定。如果结算单是合法有效的，那么它就是双方结算工程款的依据。有效性：结算单应当明确工程款的金额、支付方式、支付时间等关键条款。如果结算单内容完整、明确，且双方已经签字或盖章确认，那么它就具有法律效力。建议：仔细审查结算单的内容，确认其合法性和有效性。如果结算单存在瑕疵或不明确的地方，及时与甲方沟通，进行补充或修正。甲方不承认结算单的处理方式协商解决：首先，可以尝试与甲方进行协商，了解其不承认结算单的原因，并寻求双方都能接受的解决方案。发送律师函：如果协商无果，您可以委托律师向甲方发送律师函，明确要求其按照结算单支付工程款，并告知其不履行的法律后果。提起诉讼：如果甲方仍然拒绝支付，您可以向法院提起诉讼，要求甲方按照结算单支付工程款及相应的利息或违约金。法律依据：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果甲方不按照结算单支付工程款，就构成了违约行为，您有权要求其承担违约责任。诉讼过程中的注意事项证据收集：在诉讼过程中，您需要提供充分的证据来证明结算单的合法性和有效性，以及甲方未按照结算单支付工程款的事实。这包括结算单原件、双方沟通记录、工程验收报告等。诉讼时效：需要注意的是，诉讼时效是三年。从您知道或应当知道甲方不承认结算单之日起计算。因此，您需要及时提起诉讼，以免超过诉讼时效而丧失胜诉权。律师代理：考虑到诉讼的专业性和复杂性，建议您委托专业律师代理诉讼。律师可以帮助您制定诉讼策略、收集证据、参与庭审等，提高您的胜诉率。三、后续行动建议与甲方再次沟通：在采取法律行动之前，可以再次尝试与甲方进行沟通，了解其真实意图和困难，看是否能够达成和解。准备法律文件：如果决定采取法律行动，需要准备相关的法律文件，如起诉状、证据清单等。咨询专业律师：在整个过程中，建议您咨询专业律师的意见和建议。律师可以根据您的具体情况和需求，为您提供个性化的法律服务。最后，我想强调的是，面对甲方不承认结算单的情况，您不要慌张或放弃自己的权益。通过合法途径维护自己的权益是您的权利也是义务。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。