关于发包方逾期付款，逾期交工违约金不予支持的判例，确实存在这样的情况，但具体判例的支持与否往往取决于案件的具体事实和法律依据。以下是我结合相关法律知识和实践经验，对此类问题的一个全面分析：
核心结论
在建设工程合同纠纷中，发包方逾期付款并不必然导致逾期交工违约金不予支持。法院会根据合同的具体条款、双方的过错程度、违约行为的因果关系等因素，综合判断是否应支持逾期交工违约金。
分析说明
合同条款的明确性：
- 如果合同中明确约定了发包方逾期付款时，承包方有权顺延工期且不承担逾期交工的违约责任，那么法院在判决时通常会尊重这一约定，不予支持逾期交工违约金。
- 反之，如果合同中没有这样的明确约定，或者约定不明确，法院则可能会根据其他因素来判断是否应支持逾期交工违约金。
双方的过错程度：
- 如果发包方的逾期付款是由于不可抗力或承包方的过错导致的，那么法院可能会认为承包方无权主张逾期交工违约金。
- 如果发包方的逾期付款是毫无理由的，且承包方已经尽到了合理的催告和通知义务，那么法院可能会更倾向于支持承包方关于逾期交工违约金的主张。
违约行为的因果关系：
- 法院在判决时会考虑逾期付款与逾期交工之间的因果关系。如果承包方能够证明逾期交工是由于发包方的逾期付款直接导致的，那么法院可能会支持逾期交工违约金。
- 如果承包方不能证明这一因果关系，或者逾期交工是由于其他原因导致的，那么法院可能会不予支持逾期交工违约金。
实际损失与违约金的关系：
- 法院在判决时还会考虑实际损失与违约金之间的关系。如果违约金明显高于实际损失，那么法院可能会根据公平原则对违约金进行调整。
- 如果实际损失很小或者没有实际损失，而违约金却很高，那么法院可能会不予支持全部或部分违约金。
举例说明
假设在一个建设工程合同中，发包方与承包方约定了明确的工期和付款时间。然而，在实际履行过程中，发包方未能按时支付工程款。承包方在多次催告无果后，选择了停工并导致了工期的延误。在此情况下：
- 如果合同中明确约定了发包方逾期付款时承包方有权顺延工期且不承担违约责任，那么承包方可以依据这一约定主张不予支持逾期交工违约金。
- 如果合同中没有这样的约定或者约定不明确，且承包方能够证明逾期交工是由于发包方的逾期付款直接导致的，并且违约金没有明显高于实际损失，那么承包方关于逾期交工违约金的主张可能会得到法院的支持。
法律建议
在处理此类纠纷时，建议双方首先仔细审查合同条款，明确各自的权利和义务。如果发生争议，应及时收集证据并咨询专业律师以获取针对性的法律建议。同时，法院在判决时也会综合考虑各种因素来做出公正合理的裁决。
如果你有任何具体的法律问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。