确认解除合同行为无效驳回诉讼请求判例-马海东律师|法行宝
2025-07-05 合同纠纷

关于“确认解除合同行为无效驳回诉讼请求”的判例,我可以为你提供一个相关的最高人民法院的判例来解析这一问题。

结论前置

在合同纠纷中,若一方主张解除合同的行为无效并被法院驳回诉讼请求,这通常意味着该方未能提供充分的证据证明解除合同的行为存在无效事由,或者法院认为合同解除行为符合法律规定或合同约定。

判例解析

案例:(2021)最高法民终695号

  1. 案情概要:

    • 沈阳世茂公司与北京城建公司签订了施工合同。
    • 工程施工前已取得土地使用证和建设用地规划许可证,但未取得建设工程规划许可证。
    • 工程进展中停工,双方对停工原因各执一词。
    • 沈阳世茂公司发《终止(解除)合同通知函》,以北京城建公司多次逾期完工构成违约为由,决定解除合同;北京城建公司回复否认违约,不同意解除。
  2. 法院认为:

    • 合同效力:沈阳世茂公司主张合同无效,但法院认为其未履行办理建设工程规划许可证的法定义务,不能以此为由主张合同无效,且合同应为有效。
    • 合同解除:
      • 诉讼请求变更程序违法:沈阳世茂公司原审请求确认合同无效,后提交《情况说明》意图变更诉讼请求,但法院认为这不符合法定程序,故诉讼请求未变更。
      • 不存在解除事由:法院认为沈阳世茂公司无法证明北京城建公司存在符合约定解除的情形,且双方未达成协议解除,也不满足法定解除条件。
  3. 法院判决:

    • 撤销一审判决。
    • 改判驳回沈阳世茂公司的全部诉讼请求。
    • 案件受理费由沈阳世茂公司负担。

法律建议

  1. 合同效力与解除的严谨性:

    • 在签订合同时,应确保合同的合法性和有效性,避免因自身原因导致合同效力存疑。
    • 在行使合同解除权时,应严格依据合同约定和法律规定,确保解除行为的合法性。
  2. 诉讼程序的遵守:

    • 在诉讼过程中,应严格遵守诉讼程序,确保诉讼请求的明确和合法变更。
    • 若需变更诉讼请求,应在法庭辩论终结前提出,并确保变更内容明确具体。
  3. 证据收集与法律适用:

    • 在合同纠纷中,应注重证据的收集和保存,以确保自身诉求得到法律支持。
    • 在法律适用上,应准确理解相关法律法规和司法解释,确保自身行为的合法性。

若你遇到类似的合同纠纷问题,或需要进一步的法律咨询,请随时向我提问。我会根据你的具体情况,为你提供更详细和专业的法律建议。