固定总价合同技术措施费是否可调-凌嘉敏律师

固定总价合同技术措施费是否可调-凌嘉敏律师｜法行宝

2026-07-02 合同纠纷

固定总价合同中的技术措施费，在一般情况下是不可调的，但存在特定情形下可以调整的情况。以下是对这一问题的详细分析：

一、固定总价合同的基本特性

固定总价合同，顾名思义，是指合同双方约定一个固定的总价，无论实际工程量、材料价格等如何变化，合同总价均保持不变。这种合同类型通常适用于工程量能够准确计算、工期较短、风险较小的项目。在固定总价合同中，技术措施费作为合同总价的一部分，一般也被视为固定不变。

二、技术措施费不可调的常规情况

合同明确约定：如果合同中明确规定了技术措施费为固定总价的一部分，且未约定任何调整机制，那么在该合同有效期内，技术措施费通常是不予调整的。
风险承担原则：在固定总价合同中，承包商通常被视为已经充分考虑了所有可能的风险因素，包括技术措施费的变化。因此，除非合同另有约定，否则承包商应自行承担这些风险。

三、技术措施费可调的特定情形

合同变更：如果合同双方在合同履行过程中达成了变更协议，且该变更涉及技术措施费的调整，那么技术措施费可以按照变更协议的约定进行调整。
不可抗力或意外事件：如果因不可抗力（如自然灾害、战争等）或意外事件（如政府政策变化、市场价格异常波动等）导致技术措施费发生显著变化，且这种变化是合同双方在签订合同时无法预见的，那么根据公平原则，技术措施费可能可以进行调整。但这种情况下的调整通常需要合同双方协商一致，并可能涉及复杂的法律程序和证据提交。
合同约定调整机制：有些固定总价合同中可能包含了技术措施费的调整机制，如根据实际工程量、材料价格等变化进行一定比例的调整。在这种情况下，技术措施费可以按照合同约定的调整机制进行调整。

四、法律建议

仔细审查合同条款：在签订固定总价合同时，承包商应仔细审查合同条款，特别是关于技术措施费的约定。如果合同中未明确约定技术措施费的调整机制，承包商应谨慎考虑是否接受该合同。
及时沟通协商：在合同履行过程中，如果承包商认为技术措施费需要调整，应及时与发包人沟通协商，并尽可能达成书面变更协议。
保留相关证据：如果因不可抗力或意外事件导致技术措施费发生显著变化，承包商应保留相关证据（如政府公告、市场价格报告等），以便在需要时证明自己的主张。
寻求法律帮助：如果合同双方无法就技术措施费的调整达成一致意见，承包商可以寻求法律帮助，通过法律途径解决争议。

如有任何关于合同纠纷的法律问题，都可以直接向我咨询。

在固定单价合同中，总价措施费率是否可以调整，这主要取决于合同的具体条款以及相关法律法规的规定，但通常情况下，若合同无明确约定调整情形，则一般不可以随意调整。以下从不同角度为你详细分析：合同约定角度合同有明确约定：如果固定单价合同中明确规定了总价措施费率可以调整的情形，比如因设计变更、工程量增减、市场价格波动等特定原因导致成本变化时，可以按照合同约定的方式和程序进行调整。这种情况下，双方应严格按照合同约定执行，确保调整的合法性和合理性。合同无明确约定：若合同中没有明确约定总价措施费率可以调整的情形，那么根据合同法的原则，双方应按照合同约定的固定单价和总价措施费率履行合同义务。在这种情况下，除非出现法定解除或变更合同的情形（如不可抗力导致合同无法履行等），否则一般不可以随意调整总价措施费率。法律法规角度根据《中华人民共和国民法典》中关于合同变更的相关规定，合同变更需要双方协商一致，并签订书面变更协议。如果一方未经对方同意擅自变更合同内容，包括调整总价措施费率，可能构成违约行为，需要承担相应的法律责任。此外，如果合同履行过程中出现了法律法规规定的变更情形，如政策调整、市场价格异常波动等，且这些情形对合同履行产生了重大影响，双方也可以根据法律法规的规定和公平原则协商调整总价措施费率。实际操作建议审查合同条款：在签订固定单价合同时，双方应仔细审查合同条款，特别是关于总价措施费率调整的部分。确保合同条款明确、具体，避免出现模糊不清或歧义的情况。及时沟通协商：在合同履行过程中，如果一方认为需要调整总价措施费率，应及时与对方沟通协商，说明调整的原因和依据。双方应本着公平、合理的原则进行协商，争取达成一致意见。寻求法律帮助：如果双方无法就总价措施费率的调整达成一致意见，或者一方认为对方的行为构成违约行为，可以寻求法律帮助。通过法律途径解决争议，维护自己的合法权益。总结来说，固定单价合同中总价措施费率是否可以调整，主要取决于合同的具体条款以及相关法律法规的规定。在签订合同时，双方应明确约定调整的情形和程序；在合同履行过程中，双方应本着公平、合理的原则进行协商和调整。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。

固定单价合同中的总价措施在一定情形下是可以调整的。以下从不同角度为您详细分析：一、合同约定角度若合同中明确约定了在某些特定条件下可以调整总价措施，比如约定当原材料价格波动超过一定比例、政策法规发生重大变化、工程量发生显著增减等情况时可调整总价，那么在满足这些约定条件时，就可以按照合同约定的程序和方式进行调价。这是基于合同自治原则，双方当事人在签订合同时有权对合同内容进行自由约定，只要不违反法律、行政法规的强制性规定，该约定即有效。二、法律规定角度情势变更原则：当合同履行过程中出现了不可预见、不属于商业风险且不能克服的客观情况，继续按照原固定单价及总价措施履行会对一方当事人明显不公平，例如因突发重大自然灾害导致原材料供应短缺、价格飞涨，或者因政策调整导致工程成本大幅增加等，受不利影响的当事人可以依据相关法律规定，请求人民法院或者仲裁机构变更合同单价及总价措施。这是为了保障合同双方的公平权益，避免因不可抗力或情势变更导致合同履行显失公平。风险分担原则：在固定单价合同中，虽然单价固定，但总价会因工程量变化而变动。若工程量发生显著变化，且这种变化并非由承包方原因导致，而是由于发包方变更工程范围、增加工程内容等原因，导致承包方成本超出原合同所能覆盖范围，那么承包方有权要求调整总价措施。这是基于风险分担原则，合理分配合同履行过程中的风险。三、双方协商一致角度即使合同最初约定为固定单价及总价措施，在合同履行过程中，双方当事人经平等协商，一致同意调整总价措施的，也可以对总价进行调整。这是基于合同变更原则，双方当事人在合同履行过程中有权对合同内容进行变更，只要该变更不违反法律、行政法规的强制性规定，且双方当事人意思表示真实、一致。法律建议完善合同条款：为了避免未来可能产生的争端，建议双方在签订合同时，就把关于调整总价措施所对应的条件与流程详尽写入合同当中。这样，在合同履行过程中，一旦出现需要调整总价措施的情况，双方就可以按照合同约定的程序和方式进行操作，减少争议和纠纷。及时沟通协商：在合同履行过程中，如果双方发现需要调整总价措施，应及时进行沟通协商。通过友好协商，双方可以达成一致意见，并签订书面协议对总价措施进行调整。这样，既可以保障合同的顺利履行，又可以维护双方的合作关系。遵循法律规定：在调整总价措施时，双方应严格遵循相关法律规定。如果无法通过协商达成一致意见，或者认为对方的行为违反了法律规定，可以依法向人民法院或者仲裁机构提起诉讼或者申请仲裁，以维护自己的合法权益。如果您在固定单价合同中遇到总价措施调整的问题，或者有任何其他法律疑问，都可以直接向我咨询。我会根据您的具体情况，为您提供专业、全面的法律建议。

关于固定单价合同是否可以调整措施费单价的问题，这并非一个绝对不可调整的议题，而是需要根据合同的具体约定以及相关法律法规来综合判断。以下是对此问题的详细解答：一、固定单价合同的基本原则固定单价合同，其核心特点在于合同签订时已明确约定了单价，且在合同履行过程中，这一单价通常是固定不变的。这种合同类型旨在明确双方的权利与义务，减少因价格波动而产生的纠纷。然而，这并不意味着在所有情况下单价都绝对不可调整。二、可调整措施费单价的情形合同双方协商一致：如果合同双方在履行过程中，经过平等、自愿的协商，并达成一致意见，同意对措施费单价进行调整，那么这种调价行为是符合法律规定的。双方应签订书面的补充协议，明确调价后的价格及相关条款，以确保调价的合法性和有效性。因不可抗力或情势变更：当合同成立后，如果发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化（如地震、战争等不可抗力事件），且继续履行合同对于当事人一方明显不公平，受不利影响的当事人可以与对方重新协商调价。若协商不成，还可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。政策调整：在建设工程领域，如果政府建设主管部门发布了新的计价政策、规范等，且明确要求对已签订合同进行相应调整的，固定单价合同中的措施费单价也可以根据这些政策进行调价。例如，新的人工费用调整文件要求调整人工单价，即使合同是固定单价的，也应按照新政策执行。工程量或施工条件显著变化：如果因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量显著增加或减少，或者施工难度、成本等发生显著变化，且这种变化导致按原固定单价结算会使一方当事人的成本与预期相差悬殊，那么该方当事人有权要求对单价进行合理调整，以平衡双方利益。三、操作建议仔细审查合同条款：在签订固定单价合同时，双方应仔细审查合同条款，明确约定单价调整的条件和方式，以避免后续纠纷的发生。保持密切沟通与合作：在合同履行过程中，双方应保持密切沟通与合作，及时就单价调整等问题进行协商与解决。如果发生争议，应尽量通过友好协商的方式达成一致意见。寻求法律途径：若遇争议无法协商解决时，双方应及时寻求法律途径以维护自身合法权益。可以请求人民法院或者仲裁机构进行裁决，以确保调价的合法性和有效性。综上所述，固定单价合同中的措施费单价并非绝对不可调整，而是需根据合同的具体约定及法律法规来灵活处理。在实际操作中，双方应严格遵循相关法律法规和操作指引，确保调价的合法性和有效性。

固定总价合同在特定条件下是可以审核总价措施费的。以下是对这一问题的详细分析：固定总价合同的基本特性：固定总价合同，顾名思义，是指合同双方约定一个固定的总价，作为合同履行过程中支付的全部款项。这种合同类型通常适用于工程范围明确、工程量可以准确计算的项目。在固定总价合同中，除非合同另有约定或发生法定变更情形（如设计变更、工程量增减等），否则合同总价一般不予调整。总价措施费的含义与审核可能性：总价措施费通常指的是为完成工程项目而采取的一系列措施所产生的费用，这些措施可能包括安全措施、环保措施、文明施工措施等。在固定总价合同中，总价措施费一般会被包含在合同总价之内。然而，这并不意味着总价措施费完全不可审核。如果合同双方在合同中明确约定了总价措施费的审核机制，或者在实际履行过程中出现了需要调整总价措施费的情形（如措施方案发生重大变更），那么就有必要对总价措施费进行审核。审核总价措施费的法律依据与条件：审核总价措施费主要依据的是合同双方的约定以及相关法律法规的规定。如果合同中明确规定了总价措施费的审核程序、标准或条件，那么双方应按照合同约定执行。在没有合同约定或约定不明的情况下，如果实际履行过程中出现了需要调整总价措施费的情形，双方可以协商确定调整方案。如果协商不成，可以依据相关法律法规的规定或行业惯例进行处理。例如，如果措施方案的变更导致了工程成本的显著增加，那么根据公平原则，发包人可能需要承担相应的费用增加。实际操作中的注意事项：在签订固定总价合同时，双方应尽可能明确总价措施费的范围、计算方式、审核机制等关键条款，以避免后续争议。在合同履行过程中，如果需要对总价措施费进行调整，双方应及时沟通并达成一致意见。如果无法达成一致意见，可以考虑通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议。建议：如果你作为合同的一方，对固定总价合同中的总价措施费有审核需求或疑问，建议首先仔细审查合同条款，了解双方的权利义务以及审核机制。如果合同中没有明确约定或约定不明，建议与对方协商并达成补充协议。如果协商不成，可以考虑咨询专业律师或相关机构以获取更具体的法律建议。如有任何进一步的问题或需要更详细的法律咨询，请直接向我提问。

固定清单单价合同中的措施费是否可以调整，需根据合同具体约定及实际情况判断，通常有以下两种情况：合同明确约定不可调整若合同中明确约定“措施费为固定总价，不因任何因素调整”，则发承包双方均需遵守该约定。即使施工过程中出现工程量增减、设计变更或施工条件变化，措施费原则上也不予调整。但需注意：若因发包人原因导致工程停建、缓建，或合同解除等特殊情形，承包人可能依据《民法典》第五百六十三条主张解除合同并要求赔偿损失，此时措施费可能作为损失的一部分参与核算。合同未明确约定或约定可调整因设计变更导致措施项目变化：若设计变更引起施工方案、施工组织设计发生实质性改变，导致措施费增减（如脚手架搭设方式变更、模板类型调整等），承包人可依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3.2条，按实际发生的措施项目调整费用。因发包人原因导致工期延误：若工期延误系发包人未按时提供施工场地、未支付工程款等原因造成，承包人可主张延长工期并要求补偿因工期延长导致的措施费增加（如临时设施租赁费、管理人员工资等），但需提供充分证据证明费用实际发生且与延误存在因果关系。因不可抗力或政策变化：若遇不可抗力（如自然灾害、疫情）或政府政策调整（如环保停工令），导致措施费增加（如防疫措施费、扬尘治理费等），承包人可依据合同约定或公平原则主张调整，但需符合“不可预见、不可避免、不可克服”的要件。实务建议：签订合同时，建议明确措施费的调整范围、触发条件及计算方式（如按比例调整、按实际发生调整等），避免争议。施工过程中，承包人应做好措施费相关证据的收集与保存（如施工方案变更审批单、费用支出凭证等），以便后续主张权利。若发生争议，可优先通过协商解决；协商不成，可依据合同约定申请仲裁或提起诉讼，由法院或仲裁机构根据合同约定及实际履行情况综合判定。如有具体合同条款或案例细节需要分析，可直接向我提问，我会结合实务经验为您详细解答。

固定总价合同在一般情况下单价是不可调的，但存在特定情形下可以调整单价的情况。以下是对这一问题的详细分析：一、固定总价合同的基本特性固定总价合同，顾名思义，是指合同双方约定一个固定的总价，无论实际工程量如何变化，合同总价均保持不变。这种合同类型通常适用于工程量能够准确计算、工期较短、风险较小的项目。在固定总价合同中，单价通常也是固定的，因为总价已经包含了所有预期的工作量和风险。二、单价可调的特定情形尽管固定总价合同的总价和单价在合同中通常是固定的，但在某些特定情形下，单价是可以调整的。这些情形主要包括：合同变更：如果合同双方在合同履行过程中对合同内容进行了变更，如增加了新的工作内容、改变了工作标准或要求等，那么根据变更后的内容，单价可能需要重新协商并调整。法律法规变化：如果合同履行期间，相关的法律法规发生了变化，导致合同中的某些条款或单价不再符合法律规定，那么双方需要根据新的法律法规对单价进行调整。不可抗力因素：如遇到自然灾害、战争等不可抗力因素，导致合同无法按照原定计划履行，且这种变化是双方无法预见的，那么单价可能需要根据实际情况进行调整。双方协商一致：除了上述情形外，如果合同双方在合同履行过程中就单价调整问题达成了共识，并签订了书面协议，那么单价也是可以调整的。三、单价调整的法律后果在单价调整的情况下，合同双方需要重新签订书面协议，明确调整后的单价和相关的权利义务。如果双方无法就单价调整问题达成一致，且合同中没有明确约定单价调整的方式和程序，那么可能会引发合同纠纷。在这种情况下，双方可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。四、建议在签订固定总价合同时，应尽可能明确单价是否可调以及调整的条件和程序，以避免后续纠纷。在合同履行过程中，如果遇到需要调整单价的情况，应及时与对方沟通并协商解决方案，确保合同能够顺利履行。如果双方无法就单价调整问题达成一致，可以寻求专业律师的帮助，通过法律途径解决纠纷。如果您在建设工程领域遇到合同纠纷或劳动工伤问题，欢迎直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律建议。

固定总价合同中的人工费，在一般情况下是不因政策性调整而变化的，但存在例外情况。以下是对这一问题的详细分析：一、固定总价合同的基本特性固定总价合同，顾名思义，是指合同双方约定一个固定的总价，作为合同履行过程中支付的全部费用。这种合同形式的特点在于，无论实际成本如何变化，合同总价均保持不变。因此，在固定总价合同中，人工费作为合同总价的一部分，通常也是固定的，不会因市场价格的波动或政策性调整而发生变化。二、政策性调整对固定总价合同的影响一般原则：在固定总价合同中，除非合同中有明确约定，否则人工费不会因政策性调整而变化。这是因为固定总价合同的核心就是“固定”，即合同双方已经就合同总价达成了一致，并愿意承担由此带来的风险。例外情况：合同明确约定：如果合同中明确规定了人工费可以因政策性调整而变化，那么在这种情况下，人工费是可以根据政策进行调整的。这种约定通常会在合同中明确列出具体的调整机制和条件。法律、法规或政策强制要求：在某些特殊情况下，法律、法规或政策可能强制要求合同双方对人工费进行调整。例如，当政府出台新的劳动法规，要求提高最低工资标准时，如果这一变化直接影响到合同中的人工费，那么合同双方可能需要根据新的法规进行调整。但这种情况相对较少，且通常需要法律、法规或政策的明确规定。三、实际操作中的建议仔细审查合同条款：在签订固定总价合同时，双方应仔细审查合同条款，特别是关于人工费的部分。如果希望人工费能够因政策性调整而变化，应在合同中明确约定调整机制和条件。关注政策动态：合同双方应密切关注与人工费相关的政策动态，以便及时了解可能对合同产生影响的新法规、政策或标准。协商解决争议：如果因政策性调整导致人工费发生变化，而合同中没有明确约定调整机制或条件，双方应首先尝试通过协商解决争议。如果协商不成，可以考虑通过法律途径解决。举例说明：假设甲乙双方签订了一份固定总价合同，约定由乙方负责完成某项工程，合同总价为100万元，其中人工费为20万元。在合同履行过程中，政府出台了新的劳动法规，要求提高最低工资标准。如果合同中没有明确约定人工费可以因政策性调整而变化，那么乙方通常不能要求甲方增加人工费。但如果合同中明确约定了“如因政策性调整导致人工费增加，双方应协商调整合同总价”，那么乙方就有权根据新的法规要求甲方增加人工费。如果您在固定总价合同或人工费政策性调整方面有任何疑问或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。

单价合同中的措施费在特定条件下是可以调整的。以下从不同角度为您详细分析：一、合同约定优先明确约定可调整：如果单价合同中明确约定了措施费可以根据某些条件（如工程量增减、设计变更等）进行调整，那么当这些条件满足时，措施费自然可以按照合同约定进行调整。未约定或约定不明：如果合同中没有明确约定措施费是否可以调整，或者约定不明确，那么就需要根据相关法律法规和行业惯例来判断。在这种情况下，如果因为发包方的原因（如设计变更、工程量增加等）导致措施费发生变化，承包方通常有权要求调整措施费。二、法律法规依据根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，合同双方应当遵循公平、诚实信用的原则履行合同义务。如果因为一方的原因导致合同履行过程中出现费用变化，且这种变化是合理的、可预见的，那么受影响的一方有权要求调整相关费用。在单价合同中，如果措施费的变化是由于发包方的原因导致的，且这种变化超出了承包方在投标时的合理预期，那么承包方可以依据法律法规要求调整措施费。三、实际履行情况发包方原因导致变化：在实际履行过程中，如果因为发包方的原因（如设计变更、工程量增加、施工条件变化等）导致措施费增加，承包方有权要求发包方承担相应的增加费用。这种情况下，措施费的调整是合理的，也是必要的。承包方原因导致变化：如果措施费的变化是由于承包方自身的原因（如施工不当、管理不善等）导致的，那么承包方通常无权要求调整措施费。相反，承包方可能需要承担因自身原因导致的额外费用。四、调整方式和程序协商调整：在单价合同中，如果措施费需要调整，双方应当首先通过协商的方式来解决。协商过程中，双方可以就调整的原因、幅度、方式等进行充分讨论，并达成一致意见。按照合同约定或行业惯例调整：如果合同中有明确的调整方式和程序，双方应当按照合同约定来执行。如果合同中没有明确约定，双方可以参照行业惯例或相关法律法规来确定调整方式和程序。注意保留证据：在调整措施费的过程中，双方都应当注意保留相关证据，如变更通知、工程量清单、费用计算书等。这些证据将有助于双方在协商或诉讼过程中证明自己的主张。建议：在实际操作中，为了避免因措施费调整而产生的纠纷，双方在签订单价合同时应当尽可能明确措施费的调整条件和方式。同时，在合同履行过程中，双方也应当保持密切沟通，及时就措施费的变化进行协商和处理。如果您在单价合同措施费调整方面遇到任何问题或困惑，可以直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供专业的法律建议。

固定总价合同的价格在一般情况下是不可调整的，但在特定条件下可以进行合理调整。以下从多个角度详细阐述：一、固定总价合同的基本原则固定总价合同，顾名思义，是指在合同签订时确定的工程或商品的总价格，在合同约定的风险范围内，该价格原则上不再调整。这种合同形式要求承包方承担报价的风险，包括对报价的计算错误、漏项、物价和人工费上涨等引起的损失自行负责。因此，在合同履行过程中，除非存在特殊情况或合同另有约定，否则合同总价通常保持不变。二、可调整价格的特殊情形尽管固定总价合同强调价格的固定性，但在以下情况下，合同价格可以进行调整：法律法规变化：如果在合同履行期间，国家颁布了新的法律法规或修改了现有的法律法规，导致工程成本增加，承包人有权要求调整合同价格。例如，新的环保政策要求采用更环保但成本更高的材料，若继续按原固定合同价履行对承包商明显不公平，则承包商有权请求调整合同价。设计变更：发包人对原设计进行变更，且该变更超出了合同约定的范围，导致工程量增加或减少，承包人可以提出调整合同价格的要求。例如，发包人要求增加新的工程项目或改变原有工程的设计方案，导致承包人实际工作量显著增加，此时双方可通过签证形式协商调整合同价款。不可抗力因素：如自然灾害（地震、洪水等）、战争、政府行为等不可抗力事件导致工程无法按原计划进行，承包人有权要求调整合同价格以弥补因此产生的额外费用。例如，因地震导致材料运输受阻，成本大幅上升，此时双方可协商调整合同价格以反映实际成本变化。双方协商一致：在某些特殊情况下，如果发包人和承包人就价格调整达成一致意见，也可以对合同价格进行调整。这种调整通常需要签订补充协议来明确新的价格条款。例如，双方可以约定在特定条件下（如物价波动超过一定比例）对合同价格进行相应调整。工程量清单偏差：当工程量清单存在缺项、漏项的，应调整合同价款。例如，某土方工程业主提供的工程量清单中，土方类别为二类土，但施工中发现挖的是三类土，此时承包人可申请调整单价。物价波动：虽然固定总价合同通常不考虑物价波动的影响，但如果合同中明确规定了物价波动的调整机制，或者物价波动异常剧烈导致继续履行合同对一方显失公平，承包人也有权要求调整合同价格。例如，合同中可能规定当建筑材料价格波动超过一定比例时，合同价格可以相应调整。其他约定情形：合同中可能还约定了其他可以调整价格的情形，如工程延期导致的额外费用、材料供应问题导致的成本增加等。这些情形通常需要在合同中明确约定，并作为调整合同价格的依据。三、价格调整的程序与注意事项当满足上述条件之一时，承包人需要按照合同约定的程序提出价格调整的申请。这通常包括提交详细的费用计算书、证明材料以及相关的变更指令等。发包人在收到申请后，会进行审核并与承包人协商确定最终的价格调整方案。注意事项：合同条款的审查：在签订合同前，双方应仔细审查合同条款，特别是关于价格调整的部分，确保合同内容符合双方的意愿和实际情况。证据的收集与保存：在合同履行过程中，承包人应注意收集和保存与价格调整相关的证据材料，以便在需要时能够证明自己的主张。及时沟通：当出现可能导致价格调整的情况时，双方应及时进行沟通并协商解决方案，避免争议的发生。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百三十三条：合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。《中华人民共和国民法典》第五百一十条：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。《建设工程价款结算暂行办法》第八条：发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用固定总价、固定单价或可调价格等方式。其中固定总价合同的风险范围应依据招标文件与合同约定界定，超出风险范围的工程价款调整需按约定程序办理。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

固定总价合同的价格在一般情况下是不可以调整的，但存在例外情形。以下是对这一问题的详细分析：一、固定总价合同的基本特性固定总价合同，顾名思义，是指合同双方约定一个固定的总价，作为合同履行过程中支付的全部款项，该总价不因工程量、材料价格、人工费用等因素的变化而调整。这种合同形式通常适用于工程量相对确定、工期较短、风险较小的项目。其核心优势在于价格明确、结算简便，有助于减少合同履行过程中的争议。二、固定总价合同价格不可调整的原则在固定总价合同中，双方已经就合同价格达成了明确的一致，并约定该价格不因任何因素（除合同另有约定外）而调整。因此，在正常情况下，固定总价合同的价格是不可调整的。这是固定总价合同的基本原则，也是其区别于其他合同形式（如可调总价合同、成本加酬金合同等）的主要特征。三、固定总价合同价格可调整的例外情形尽管固定总价合同的价格在一般情况下不可调整，但存在以下例外情形时，合同价格可能需要进行调整：合同变更：如果合同双方在合同履行过程中就合同内容进行了变更，如增加了工程量、改变了工程范围或标准等，那么根据变更后的内容，合同价格可能需要相应调整。这种调整通常需要通过签订补充协议或变更合同的方式来实现。不可抗力因素：如果合同履行过程中遇到了不可抗力因素（如自然灾害、战争等），导致合同无法按照原定计划履行，且该不可抗力因素对合同价格产生了实质性影响，那么合同双方可以协商调整合同价格。但需要注意的是，这种调整通常需要符合合同中的相关约定或法律法规的规定。法律法规变化：如果合同履行过程中相关法律法规发生了变化，且该变化对合同价格产生了实质性影响（如税率调整、关税变化等），那么合同双方也可以根据法律法规的变化情况协商调整合同价格。双方约定：除了上述情形外，如果合同双方在合同中明确约定了合同价格可以调整的条件和方式（如材料价格波动超过一定幅度时调整合同价格等），那么在满足约定条件时，合同价格也可以按照约定进行调整。四、法律建议在签订固定总价合同时，应明确约定合同价格是否可调整以及调整的条件和方式。这有助于减少合同履行过程中的争议和风险。在合同履行过程中，应密切关注合同变更、不可抗力因素、法律法规变化等可能影响合同价格的因素。一旦出现这些因素，应及时与对方协商并签订补充协议或变更合同，以明确合同价格的调整方式和金额。如果合同双方就合同价格的调整问题产生争议，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。在解决争议时，应依据合同中的相关约定和法律法规的规定进行裁决。如果您在固定总价合同方面遇到任何问题或需要进一步的法律建议，请随时向我咨询。

在总价包干合同中，结算时措施费一般是不可以调整的，但在特定情形下可以依法进行调整。以下是对这一问题的详细分析：一、总价包干合同的基本原则总价包干合同，俗称“包死价合同”，其核心特点是在约定范围内合同总价固定不变。这意味着，除非合同中有特别约定或法律另有规定，否则在合同履行过程中，无论工程量、材料价格等如何变化，合同总价均不作调整。这一原则体现了合同双方对工程范围、价款、风险等有了明确的预期和分配，有助于维护合同的稳定性和可预测性。二、结算时措施费可以调整的情形尽管总价包干合同原则上不允许调整结算价款，但在以下特定情形下，措施费（作为合同价款的一部分）可以依法进行调整：不可抗力：根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。在总价包干合同中，如果因不可抗力导致工程成本大幅增加，如环保政策导致材料成本上升，且这种增加是双方在订立合同时无法预见的，那么结算时措施费可以相应调整。合同基础条件发生重大变化：依据《中华人民共和国民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。在总价包干合同中，如果合同基础条件（如工程规模、技术标准、施工环境等）发生重大变化，且这种变化是双方在订立合同时无法预见的，那么结算时措施费也可以根据实际情况进行调整。合同约定的特殊情形：如果合同中有专门条款约定在某些情况下价款（包括措施费）可以调整，如按照某种价格指数或成本核算方法调整，那么当这些情况出现时，结算时措施费也应当按照约定进行调整。三、如何调整结算时的措施费在需要调整结算时措施费的情况下，应遵循以下原则和方法：协商调整：首先倡导双方当事人进行友好协商，基于公平、诚信原则确定合理的价款调整幅度。这是最直接、最有效的方式，有助于维护双方的良好合作关系。按照合同约定的调整方式：如果合同中对价款调整方式有明确约定，如按照某种价格指数或成本核算方法调整，应严格按照约定执行。这有助于确保调整的公正性和合理性。参照计价标准：若合同中没有明确约定或约定不明，可以参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或标准进行调整，如《建设工程价款结算暂行办法》和《建设工程工程量清单计价规范》。这些标准通常具有权威性和公信力，能够为双方提供合理的参考。司法途径确定调整金额：若协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼或申请仲裁，由法院或仲裁机构委托专业机构进行鉴定评估，最终确定调整数额。这是解决争议的最后手段，也是确保双方权益得到维护的有效途径。四、法律依据《中华人民共和国民法典》第一百八十条和第五百三十三条为不可抗力和合同基础条件重大变化情况下的价款调整提供了法律依据。《2020年建工司法解释》第二十八条明确了固定总价合同的原则性规定，即原则上不允许对建设工程造价进行鉴定调整，但并未排除在特定情形下的调整可能性。综上所述，总价包干合同在结算时措施费一般是不可以调整的，但在不可抗力、合同基础条件发生重大变化或合同约定等特殊情况下，可以依法进行调整。调整时应遵循协商优先、合同约定、参照计价标准及公平原则。如果您在总价包干合同中遇到结算时措施费调整的问题，欢迎直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供详细的法律建议。