开工令已签发 但是不具备开工条件怎么办 怎么写工作联系单-汪婷婷律师|法行宝
2026-01-16 劳动纠纷

核心结论:在开工令已签发但实际不具备开工条件的情况下,应及时通过工作联系单向相关方(如建设单位、监理单位)说明情况,明确风险并推动问题解决。以下是具体撰写思路及模板:

一、工作联系单的核心目的

  1. 固定事实:以书面形式记录“已签发开工令”与“现场不具备开工条件”的矛盾,避免后续争议。
  2. 风险预警:提示强行开工可能导致的工期延误、质量隐患、安全事故等法律责任。
  3. 推动履约:要求建设单位/监理单位协调解决障碍(如场地移交、图纸完善、资金到位等),确保合法合规开工。

二、工作联系单撰写要点

1. 标题与编号

  • 标题:关于XX项目暂停开工及协调解决开工障碍的联系单
  • 编号:按项目文件管理规则编写(如“XX建-联-2024-001”)。

2. 正文内容

(1)事实陈述

  • 明确开工令签发时间、文号(如“根据贵方2024年X月X日签发的《开工令》(编号:XX)”)。
  • 描述现场不具备开工条件的具体情形(如:
    • 场地未完成“三通一平”;
    • 施工图纸未通过审图机构审查;
    • 建设单位未按合同约定支付工程预付款;
    • 地下管线未探明导致无法开挖等)。

(2)风险分析

  • 引用合同条款(如《建设工程施工合同》通用条款第X条“开工条件”)。
  • 说明强行开工可能引发的后果:
    • 工期索赔风险(因障碍导致的停工、窝工可主张顺延工期);
    • 质量责任风险(未达条件施工可能被认定为违约);
    • 安全责任风险(如场地未平整导致坍塌事故)。

(3)处理建议

  • 要求建设单位/监理单位在X日内书面回复解决方案(如补充资料、整改现场、支付款项等)。
  • 明确若未解决,承包方将暂停施工并保留索赔权利(需符合合同约定)。

3. 结尾与附件

  • 结尾:“请贵方于X年X月X日前书面回复,否则我方将按合同约定处理并保留追责权利。”
  • 附件:开工令复印件、现场照片、相关合同条款截图等。

三、模板示例

关于XX项目暂停开工及协调解决开工障碍的联系单
编号:XX建-联-2024-001

致:XX建设单位/XX监理单位
抄送:XX项目管理公司

根据贵方2024年X月X日签发的《开工令》(编号:XX),我方本应于X月X日进场施工。但经现场核查,目前尚不具备开工条件,具体如下:

  1. 场地未完成“三通一平”,存在安全隐患;
  2. 施工图纸未通过审图机构审查(附审图机构通知);
  3. 工程预付款未支付(合同第X条约定应于开工前7日支付)。

根据《建设工程施工合同》通用条款第X条,开工条件需同时满足“场地移交、图纸完备、资金到位”等要求。若强行开工,可能导致工期延误、质量缺陷及安全事故,责任由责任方承担。

建议处理方式:

  1. 请贵方于X年X月X日前完成场地平整并支付预付款;
  2. 提供经审图合格的施工图纸;
  3. 书面确认开工时间顺延至条件满足后X日。

若未在上述期限内解决,我方将暂停施工并依据合同主张工期顺延及费用补偿。

附件:

  1. 《开工令》复印件;
  2. 现场照片(X张);
  3. 审图机构通知(复印件)。

XX施工单位(盖章)
项目经理:XXX
日期:2024年X月X日

四、注意事项

  1. 时效性:发现障碍后立即发函,避免被认定为“默认接受开工条件”。
  2. 证据留存:通过EMS邮寄并保留签收记录,或通过项目管理平台发送并确认对方查阅。
  3. 后续跟进:若对方未回复,可再次发函催告,必要时依据合同启动争议解决程序(如申请仲裁或诉讼)。

如有进一步疑问或需协助审核联系单内容,可直接向我咨询。