无签证增加工程量，主要违反的是关于工程量确认和工程款支付的相关规定，可能涉及违约和工程款支付纠纷。以下从几个角度详细分析：

一、违反合同约定

在建设工程施工合同中，通常会明确约定工程量的确认方式和工程款的支付条件。无签证增加工程量，即未按照合同约定的程序进行工程量确认，可能构成对合同条款的违反。这种情况下，发包方有权依据合同条款，对施工方提出违约责任追究，包括但不限于要求施工方承担因未按规定程序施工而产生的额外费用、工期延误等损失。

二、影响工程款支付

签证是确认工程量最直接的依据，无签证增加工程量可能导致工程款支付纠纷。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定，虽然签证并非确认工程量的唯一依据，但在没有签证的情况下，施工方需要提供其他证据来证明工程量的实际发生和发包方的同意。若无法提供充分证据，施工方可能面临无法获得增量部分工程款的风险。

具体来说，施工方需要证明两点：

1. 有证据证明发包人同意施工：这可以通过发包人通过会议纪要、工程变更单等形式发出的变更工程量的指令，或者发包人事后对增加的工程量表示认可的书面文件来证明。
2. 有证据证明增加的工程量已经实际发生：这可以通过施工过程中形成的图纸、会议纪要、验收记录、监理日志、检验资料等证据来证明，必要时还可以申请对增加的工程量予以鉴定。

三、可能引发的法律后果

1. 若施工方无法证明发包方同意施工且工程量实际发生：则可能无法获得增量部分的工程款，甚至可能因违反合同约定而承担违约责任。
2. 若发包方拒绝支付工程款：施工方可以通过法律途径维护自身权益，包括提起诉讼或申请仲裁等。但在诉讼或仲裁过程中，施工方需要提供充分证据来支持其主张。

四、建议与措施

1. 加强合同管理：在签订建设工程施工合同时，应明确约定工程量的确认方式和工程款的支付条件，避免出现模糊不清或易于产生歧义的条款。
2. 及时办理签证：在施工过程中，若发生工程量增加的情况，应及时与发包方沟通并办理签证手续，确保工程量的确认和工程款的支付有据可查。
3. 保留相关证据：在无法及时办理签证的情况下，应保留好与工程量增加相关的所有证据，包括往来函件、会议纪要、图纸、工程变更单等，以备不时之需。

无签证增加工程量可能引发一系列法律问题和纠纷。因此，在建设工程施工过程中，各方应严格遵守合同约定和相关法律法规，确保工程量的确认和工程款的支付合法合规。如有任何法律问题，可以直接向我咨询。