关于停工窝工费用的依据，我可以从法律角度为您详细解答。
结论前置：停工窝工费用的依据主要源于《中华人民共和国民法典》的相关规定，具体包括第七百九十八条、第八百零三条和第八百零四条。这些条款明确了因发包人原因导致的停工窝工，承包人有权请求赔偿损失。
一、法律依据
- 《中华人民共和国民法典》第七百九十八条：隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
- 《中华人民共和国民法典》第八百零三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
- 《中华人民共和国民法典》第八百零四条：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、损失计算
停工窝工损失的计算应涵盖多个方面，包括但不限于：
- 人工费：根据实际停工天数和现场人员的日工资标准计算，若有相关签证则按签证计算。
- 设备费：包括租赁费用和折旧费用，根据实际停工天数和设备的相关费用进行计算。
- 材料费：对于无法按时使用的已订货材料，应计算退货费用、解除购货合同所发生的费用以及货物积压的损失。
- 管理费：包括项目管理人员的工资、办公费用等额外支出。
- 财务费用：如因停工导致的贷款利息增加等。
- 预期利润损失：根据合同履行情况和合理预期进行估算。
三、证据收集
在主张停工窝工费用时，承包人必须收集充分的证据，包括但不限于：
- 书面文件：施工合同、停工通知、内部记录文件等。
- 影像资料：施工现场的照片和视频。
- 往来通信：与发包人、监理方等的邮件、短信、微信聊天记录。
- 停工窝工签证：由发包人或监理单位出具的确认停工窝工事实及损失金额的书面材料。
- 损失报告和证明材料：如工资发放凭证、租赁合同、租赁费用发票等。
四、索赔程序
承包人应遵循以下索赔程序来主张停工窝工费用：
- 及时通知：发现停工窝工损失后，立即向发包人发出书面通知。
- 提出索赔意向：按照合同约定的时间和方式，向发包人提交书面的索赔意向通知。
- 编制索赔报告：详细阐述停工窝工的原因、过程和影响，结合收集的证据材料对各项损失进行逐一分析和计算。
- 与对方协商：主动与发包人进行沟通协商，争取友好解决索赔问题。
- 寻求第三方调解或仲裁、诉讼：若协商无果，可考虑寻求第三方调解或根据合同中的争议解决条款选择仲裁或诉讼途径。
综上所述，停工窝工费用的依据主要源于《中华人民共和国民法典》的相关规定，承包人在主张停工窝工费用时，应全面了解法律依据、准确计算损失、全面收集证据，并严格按照索赔程序进行操作。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。