结论前置：工程未完工时，承包人能否主张工程款需根据具体情况判断，包括合同约定、工程实际进展、质量状况及双方协商情况等多个因素。
一、基于合同约定的角度
进度款支付条款：
- 如果施工合同中明确约定了按工程进度支付款项的条款，且承包人已按照合同约定完成了相应的工程量，那么即使工程尚未完工，承包人也有权要求发包人支付已完工程的进度款。例如，合同约定按月完成工程量的一定比例支付进度款，承包人在某月完成了约定的工程量后，即可向发包人申请支付该月的进度款。
预付款与垫资约定：
- 若合同中有预付款或垫资的约定，且发包人未按约定支付预付款或返还垫资，承包人有权要求发包人履行付款义务。预付款通常用于承包人购买材料、设备或支付其他前期费用；垫资则是承包人先行投入资金进行工程建设，待工程达到一定进度或竣工后再由发包人偿还。
结算与支付条款：
- 合同可能约定在工程达到某一特定阶段（如主体结构封顶、装修工程完成等）时进行阶段性结算并支付相应款项。若满足这些条件，承包人可主张阶段性工程款。
二、基于工程实际进展与质量的角度
工程未验收但已实际使用：
- 如果工程虽未正式验收但已被发包人实际使用，可以视为工程质量合格（除非发包人能证明工程存在质量问题）。此时，承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款。
已完成部分质量合格：
- 即便工程未全部完工，但若已完成部分经质量检验合格，并且符合合同约定的结算条件（如分部分项工程验收合格），承包人也有权向发包人主张相应工程款。
发包人原因导致的停工或合同解除：
- 若因发包人原因（如资金短缺、规划变更等）导致工程停工或合同解除，承包人有权就已完成的工程量主张工程款，并可能要求赔偿损失。例如，发包人未按约定提供施工图纸、施工场地或支付工程款等，导致承包人无法继续施工，此时承包人有权解除合同并要求支付已完工程的价款及赔偿损失。
三、基于双方协商与法律规定的角度
双方协商一致：
- 发包人和承包人可通过协商，一致同意支付未完工工程的部分工程款。这种情况下，双方应签订补充协议等书面形式，明确付款金额、方式和时间等具体条款，以确保双方的权益得到保障。
法律规定：
- 根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
四、特殊情况下的处理策略
合同无效但工程合格：
- 若建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人仍可请求参照合同约定支付工程价款。这是基于公平原则，确保承包人在付出劳动并交付合格工程后能够获得相应的报酬。
合同无效且工程不合格：
- 若建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格，则根据具体情况处理：修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿，且发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应承担相应责任。
法律建议：
- 承包人在主张工程款时，应首先审查施工合同中的相关条款，明确自己的权利和义务。
- 保留好与工程进展、质量、付款等相关的证据材料，如施工合同、工程量清单、签证单、验收报告、付款记录等。
- 在发现发包人未按期支付工程款时，应及时发送催款函并保留好邮寄凭证或送达回执。
- 若协商无果，可以考虑通过法律途径维护自己的权益，如提起诉讼或申请仲裁。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。