固定单价合同可以约定措施费不允许调整吗-谭正德律师

固定单价合同可以约定措施费不允许调整吗-谭正德律师｜法行宝

2025-09-13 合同纠纷

固定单价合同中可以约定措施费不允许调整，但这一约定需满足一定的法律条件和合同原则。以下从不同角度对此问题进行详细分析：

1. 合同自由原则

在合同法中，合同自由原则是一项基本原则，即合同双方有权在平等、自愿的基础上，协商确定合同的内容，包括价格、条款等。因此，在固定单价合同中，双方可以约定措施费不允许调整，这是合同自由原则的体现。只要该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害国家、集体或第三人的利益，就应当被认定为有效。

2. 措施费的性质与调整可能性

措施费通常指的是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，如环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等。这些费用的发生与工程项目的具体情况密切相关，理论上存在一定的调整可能性。然而，在固定单价合同中，如果双方明确约定了措施费不允许调整，那么这一约定就具有了法律约束力，双方应当遵守。

3. 约定不允许调整的合法性与合理性

合法性：只要双方约定的措施费不允许调整的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，就是合法的。例如，不能约定以低于成本的价格承包工程，或者约定排除对方主要权利等。
合理性：从商业实践的角度来看，固定单价合同中约定措施费不允许调整，可能是为了简化合同管理、降低风险或确保工程成本的可控性。这种约定在双方自愿、平等的基础上达成，且不损害第三方利益的情况下，是合理的。

4. 可能面临的法律风险与应对

法律风险：如果措施费在合同履行过程中因不可抗力、政策变化等原因发生显著变化，而合同又约定了不允许调整，那么一方可能面临不公平的损失。此时，受损方可能主张合同显失公平或情势变更，请求法院或仲裁机构变更或解除合同。
应对：为避免此类风险，双方在签订合同时可以充分考虑各种可能的风险因素，并在合同中约定相应的风险分担机制。例如，可以约定在特定情况下对措施费进行适当调整，或者约定由一方承担全部或部分风险。

5. 实际案例与司法实践

在实际案例中，法院或仲裁机构在审理固定单价合同纠纷时，通常会尊重双方的合同约定。如果合同中明确约定了措施费不允许调整，且该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，那么法院或仲裁机构一般会支持这一约定。然而，如果存在显失公平或情势变更等情形，法院或仲裁机构也可能会根据具体情况对合同进行调整。

建议：在签订固定单价合同时，双方应充分协商并明确约定措施费的调整机制。如果约定不允许调整，应确保该约定合法、合理，并充分考虑可能的风险因素。在合同履行过程中，双方应遵守合同约定，如遇特殊情况应及时沟通并协商解决方案。如有任何法律疑问或需要进一步的法律建议，请随时向我咨询。

固定清单单价合同中的措施费是否可以调整，需根据合同具体约定及实际情况判断，通常有以下两种情况：合同明确约定不可调整若合同中明确约定“措施费为固定总价，不因任何因素调整”，则发承包双方均需遵守该约定。即使施工过程中出现工程量增减、设计变更或施工条件变化，措施费原则上也不予调整。但需注意：若因发包人原因导致工程停建、缓建，或合同解除等特殊情形，承包人可能依据《民法典》第五百六十三条主张解除合同并要求赔偿损失，此时措施费可能作为损失的一部分参与核算。合同未明确约定或约定可调整因设计变更导致措施项目变化：若设计变更引起施工方案、施工组织设计发生实质性改变，导致措施费增减（如脚手架搭设方式变更、模板类型调整等），承包人可依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3.2条，按实际发生的措施项目调整费用。因发包人原因导致工期延误：若工期延误系发包人未按时提供施工场地、未支付工程款等原因造成，承包人可主张延长工期并要求补偿因工期延长导致的措施费增加（如临时设施租赁费、管理人员工资等），但需提供充分证据证明费用实际发生且与延误存在因果关系。因不可抗力或政策变化：若遇不可抗力（如自然灾害、疫情）或政府政策调整（如环保停工令），导致措施费增加（如防疫措施费、扬尘治理费等），承包人可依据合同约定或公平原则主张调整，但需符合“不可预见、不可避免、不可克服”的要件。实务建议：签订合同时，建议明确措施费的调整范围、触发条件及计算方式（如按比例调整、按实际发生调整等），避免争议。施工过程中，承包人应做好措施费相关证据的收集与保存（如施工方案变更审批单、费用支出凭证等），以便后续主张权利。若发生争议，可优先通过协商解决；协商不成，可依据合同约定申请仲裁或提起诉讼，由法院或仲裁机构根据合同约定及实际履行情况综合判定。如有具体合同条款或案例细节需要分析，可直接向我提问，我会结合实务经验为您详细解答。

固定单价合同中的单价措施单价，在一般情况下是不可调整的，但在特定情形下是可以进行调整的。以下是对这一问题的详细分析：一、一般情况下的不可调价原则固定单价合同，其核心特点在于单价在合同签订时已经明确约定，并且在合同履行过程中通常是固定不变的。这种合同类型常见于承包合同中，其中承包商承担价格风险，而发包方则承担量的风险。因此，在正常情况下，固定单价合同中的单价措施单价不应随意调整。二、特定情况下的可调价情形合同双方协商一致法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。解释：在固定单价合同履行过程中，如果合同双方经过平等、自愿的协商，并达成一致意见，同意对单价措施单价进行调整，那么这种调价行为是符合法律规定的。双方应签订书面的补充协议，明确调价后的单价及相关条款。因不可抗力或情势变更法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。解释：如果合同成立后，发生了如地震、战争等不可抗力事件，或者合同基础条件发生了重大变化（如政策调整、市场供求关系异常变动等），导致继续履行合同对于一方当事人明显不公平，那么受不利影响的当事人可以与对方重新协商调价。协商不成时，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。工程量变化导致成本显著改变法律依据：虽然直接的法律条款可能并未明确提及“单价措施单价”的调整，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关精神，如果因设计变更等原因导致工程量显著增加或减少，且这种变化导致按原固定单价结算会使承包商的成本与预期相差悬殊，承包商有权要求对单价进行合理调整。解释：在固定单价合同中，如果工程量发生了显著变化，且这种变化并非由承包商的原因造成，那么继续按照原固定单价结算可能会对承包商造成不公平。在这种情况下，双方应协商调整单价措施单价，以平衡双方利益。合同中有明确约定解释：如果合同中明确规定了单价措施单价可以调整的条件、方式和程序，那么当这些条件满足时，单价即可按约定进行调整。例如，合同可能约定当主要材料价格涨幅超过某一预设比例时，单价措施单价应相应上调。三、操作建议充分协商：在调整固定单价合同中的单价措施单价时，双方应就调价的原因、幅度和方式等进行充分沟通，确保调价是基于双方自愿和平等协商的基础上进行的。签订书面协议：协商一致后，务必签订书面的补充协议，明确调价后的单价及相关条款，以避免后续纠纷。遵守法律法规：调价过程中应严格遵守相关法律法规的规定，确保调价行为不损害他人的合法权益。总结来说，固定单价合同中的单价措施单价在一般情况下是不可调整的，但在特定情形下，如合同双方协商一致、发生不可抗力或情势变更、工程量变化导致成本显著改变以及合同中有明确约定时，是可以进行调整的。在实际操作中，双方应严格遵循相关法律法规和操作指引，确保调价的合法性和有效性。如果你有任何具体的法律问题或需要进一步的法律建议，请随时向我咨询。

在材料变更的情况下，固定单价合同中的措施费单价是否可以调整，这主要取决于合同的具体约定以及相关法律法规的规定，以下分情况讨论：合同有明确约定：如果合同中明确规定了材料变更时措施费单价的调整方式，比如按照某种比例或者公式进行调整，那么双方应当遵循合同约定执行。这种情况下，合同条款具有优先效力，是解决争议的主要依据。合同无明确约定，但材料变更导致成本显著增加：若合同中没有明确约定材料变更时措施费单价的调整方式，但材料变更确实导致了施工成本的显著增加，且这种增加是双方在订立合同时无法预见的，那么根据《民法典》中关于合同变更和解除的相关规定（如第五百三十三条，情势变更原则），一方可以与对方重新协商调整单价。如果协商不成，且继续履行合同对于一方明显不公平的，受不利影响的一方可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。不过，在司法实践中，适用情势变更原则需要严格把握条件，避免滥用。合同无明确约定，且材料变更未导致成本显著增加：如果材料变更并未导致施工成本的显著增加，或者增加的成本在双方可接受的范围内，那么通常认为措施费单价不应进行调整。因为固定单价合同的特点就是单价固定，不受工程量变化（除非合同另有约定）或材料价格波动（除非达到情势变更的程度）的影响。法律建议：在签订固定单价合同时，建议双方明确约定材料变更时措施费单价的调整方式，以避免后续争议。如果合同中没有明确约定，且材料变更确实导致了成本的显著增加，双方应首先尝试通过协商解决问题。如果协商不成，且符合情势变更原则的适用条件，受不利影响的一方可以考虑通过法律途径解决争议。可能的风险与后果：如果未经协商或法律程序擅自调整单价，可能构成违约行为，需要承担违约责任。如果因材料变更导致成本增加而未能及时调整单价，可能影响施工方的利润甚至导致亏损。总结来说，材料变更后固定单价合同中的措施费单价是否可以调整，需要根据合同的具体约定以及相关法律法规的规定来判断。在处理此类问题时，建议双方保持沟通，寻求合理的解决方案，并在必要时寻求法律帮助。如果您有具体的法律问题或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。

针对您提出的“合同签订的是固定综合单价，措施费没有规定，哪个规范有规定怎么调整”的问题，以下是我的详细解答：固定综合单价合同与措施费的基本概念固定综合单价合同：在这种合同中，单价是固定的，不因工程量、材料价格等因素的变化而调整。它通常包含了完成一定工程量所需的人工、材料、机械等所有费用。措施费：措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，如临时设施费、安全文明施工费等。措施费未规定时的调整依据一般原则：在固定综合单价合同中，如果措施费未明确规定，其调整通常应遵循合同中的相关条款或双方协商的原则。若合同中有关于措施费调整的具体约定，如按实际发生额调整、按比例调整等，则应按照合同约定执行。相关规范：虽然具体的调整方法可能因合同类型和地区而异，但一些通用的工程计价规范或标准，如《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等，可能提供了一些指导性的原则或方法。这些规范可能规定了措施费的计算基础、调整条件等，可以作为双方协商或解决争议的参考。不过，具体应适用哪个规范，还需根据合同的具体内容和所在地区的法律法规来确定。司法实践：在司法实践中，如果双方因措施费的调整发生争议，法院或仲裁机构可能会根据合同的约定、相关法律法规以及行业惯例等因素，综合判断并作出裁决。因此，在签订合同时，双方应尽可能明确措施费的调整方法和条件，以减少争议的发生。具体调整方法的探讨双方协商：在措施费未规定的情况下，最直接且有效的方法是双方进行协商，达成一致意见。这可以确保双方都能接受调整结果，避免后续争议。参考类似项目：如果双方无法就措施费的调整达成一致意见，可以参考类似项目的措施费调整情况，作为调整的依据。这需要双方对类似项目的市场情况、成本构成等有一定的了解。专业评估：在必要时，双方可以共同委托专业的工程造价咨询机构对措施费进行评估，以确定合理的调整金额。这种方法虽然成本较高，但结果通常较为客观、公正。法律建议完善合同条款：在签订固定综合单价合同时，双方应尽可能明确措施费的调整方法和条件，包括调整的基础、比例、程序等。这可以减少后续争议的发生，保障双方的合法权益。及时沟通协商：在施工过程中，如果因设计变更、工程量增减等原因导致措施费发生变化，双方应及时沟通协商，达成一致意见并签订补充协议。这可以确保合同的顺利执行，避免不必要的法律纠纷。寻求法律帮助：如果双方因措施费的调整发生争议且无法协商解决，可以寻求法律帮助，通过诉讼或仲裁等方式解决争议。在此过程中，建议咨询专业律师的意见，以确保自身权益得到充分保障。综上所述，固定综合单价合同中措施费的调整应遵循合同中的相关条款或双方协商的原则。在措施费未规定的情况下，双方可以参考相关规范、类似项目或专业评估等方法来确定调整金额。为避免争议的发生，建议双方在签订合同时尽可能明确措施费的调整方法和条件，并在施工过程中及时沟通协商。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

单价合同中涉及措施费是可以调整的，但调整责任是否归施工单位需视具体情况而定。以下从不同角度为您详细分析：一、单价合同中措施费调整的可能性在单价合同中，措施费通常是根据施工方案和工程量清单来确定的。然而，在实际施工过程中，由于设计变更、工程量增减、施工条件变化等因素，措施费可能会发生变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》等相关规定，当出现这些变化时，措施费是可以进行相应调整的。二、措施费调整的责任归属施工单位责任：如果措施费的增加是由于施工单位自身的原因造成的，比如施工方案不合理、施工效率低下等，那么这部分增加的费用通常应由施工单位自行承担。施工单位在施工过程中，如果未能按照合同约定的施工方案或技术标准进行施工，导致措施费增加，也应当承担相应的责任。非施工单位责任：如果措施费的增加是由于设计变更、工程量增减、施工条件变化等非施工单位原因造成的，那么这部分增加的费用通常应由发包方承担。在这种情况下，施工单位应及时向发包方提出变更申请，并按照合同约定的程序进行费用调整。三、法律建议仔细审查合同条款：在签订单价合同时，双方应仔细审查合同条款，特别是关于措施费调整的规定。明确在何种情况下措施费可以调整，以及调整的责任归属。及时沟通变更情况：在施工过程中，如果发生设计变更、工程量增减等情况，双方应及时沟通，并按照合同约定的程序进行费用调整。避免因沟通不畅或程序不当而导致纠纷。保留相关证据：施工单位在施工过程中应保留好相关证据，如施工方案、变更通知、工程量确认单等。这些证据在后续的费用调整或纠纷解决中可能起到关键作用。四、可能的法律后果如果双方在措施费调整问题上产生纠纷，且无法通过协商解决，那么可能会引发法律诉讼。在诉讼过程中，法院将根据合同条款、相关法律法规以及双方提供的证据来判定措施费调整的责任归属和具体金额。因此，双方在处理措施费调整问题时，应谨慎行事，避免引发不必要的法律纠纷。如有任何关于合同纠纷或建设工程方面的法律问题，欢迎直接向我咨询。我会根据您的具体情况，提供专业、全面的法律建议。

单价合同中的措施费在特定条件下是可以调整的。以下从不同角度为您详细分析：一、合同约定优先明确约定可调整：如果单价合同中明确约定了措施费可以根据某些条件（如工程量增减、设计变更等）进行调整，那么当这些条件满足时，措施费自然可以按照合同约定进行调整。未约定或约定不明：如果合同中没有明确约定措施费是否可以调整，或者约定不明确，那么就需要根据相关法律法规和行业惯例来判断。在这种情况下，如果因为发包方的原因（如设计变更、工程量增加等）导致措施费发生变化，承包方通常有权要求调整措施费。二、法律法规依据根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，合同双方应当遵循公平、诚实信用的原则履行合同义务。如果因为一方的原因导致合同履行过程中出现费用变化，且这种变化是合理的、可预见的，那么受影响的一方有权要求调整相关费用。在单价合同中，如果措施费的变化是由于发包方的原因导致的，且这种变化超出了承包方在投标时的合理预期，那么承包方可以依据法律法规要求调整措施费。三、实际履行情况发包方原因导致变化：在实际履行过程中，如果因为发包方的原因（如设计变更、工程量增加、施工条件变化等）导致措施费增加，承包方有权要求发包方承担相应的增加费用。这种情况下，措施费的调整是合理的，也是必要的。承包方原因导致变化：如果措施费的变化是由于承包方自身的原因（如施工不当、管理不善等）导致的，那么承包方通常无权要求调整措施费。相反，承包方可能需要承担因自身原因导致的额外费用。四、调整方式和程序协商调整：在单价合同中，如果措施费需要调整，双方应当首先通过协商的方式来解决。协商过程中，双方可以就调整的原因、幅度、方式等进行充分讨论，并达成一致意见。按照合同约定或行业惯例调整：如果合同中有明确的调整方式和程序，双方应当按照合同约定来执行。如果合同中没有明确约定，双方可以参照行业惯例或相关法律法规来确定调整方式和程序。注意保留证据：在调整措施费的过程中，双方都应当注意保留相关证据，如变更通知、工程量清单、费用计算书等。这些证据将有助于双方在协商或诉讼过程中证明自己的主张。建议：在实际操作中，为了避免因措施费调整而产生的纠纷，双方在签订单价合同时应当尽可能明确措施费的调整条件和方式。同时，在合同履行过程中，双方也应当保持密切沟通，及时就措施费的变化进行协商和处理。如果您在单价合同措施费调整方面遇到任何问题或困惑，可以直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供专业的法律建议。

在固定单价合同中，总价措施费率是否可以调整，这主要取决于合同的具体条款以及相关法律法规的规定，但通常情况下，若合同无明确约定调整情形，则一般不可以随意调整。以下从不同角度为你详细分析：合同约定角度合同有明确约定：如果固定单价合同中明确规定了总价措施费率可以调整的情形，比如因设计变更、工程量增减、市场价格波动等特定原因导致成本变化时，可以按照合同约定的方式和程序进行调整。这种情况下，双方应严格按照合同约定执行，确保调整的合法性和合理性。合同无明确约定：若合同中没有明确约定总价措施费率可以调整的情形，那么根据合同法的原则，双方应按照合同约定的固定单价和总价措施费率履行合同义务。在这种情况下，除非出现法定解除或变更合同的情形（如不可抗力导致合同无法履行等），否则一般不可以随意调整总价措施费率。法律法规角度根据《中华人民共和国民法典》中关于合同变更的相关规定，合同变更需要双方协商一致，并签订书面变更协议。如果一方未经对方同意擅自变更合同内容，包括调整总价措施费率，可能构成违约行为，需要承担相应的法律责任。此外，如果合同履行过程中出现了法律法规规定的变更情形，如政策调整、市场价格异常波动等，且这些情形对合同履行产生了重大影响，双方也可以根据法律法规的规定和公平原则协商调整总价措施费率。实际操作建议审查合同条款：在签订固定单价合同时，双方应仔细审查合同条款，特别是关于总价措施费率调整的部分。确保合同条款明确、具体，避免出现模糊不清或歧义的情况。及时沟通协商：在合同履行过程中，如果一方认为需要调整总价措施费率，应及时与对方沟通协商，说明调整的原因和依据。双方应本着公平、合理的原则进行协商，争取达成一致意见。寻求法律帮助：如果双方无法就总价措施费率的调整达成一致意见，或者一方认为对方的行为构成违约行为，可以寻求法律帮助。通过法律途径解决争议，维护自己的合法权益。总结来说，固定单价合同中总价措施费率是否可以调整，主要取决于合同的具体条款以及相关法律法规的规定。在签订合同时，双方应明确约定调整的情形和程序；在合同履行过程中，双方应本着公平、合理的原则进行协商和调整。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。

在单价合同中，安装措施费单价是否可以调整，这主要取决于合同的具体约定以及相关法律法规的规定。以下从不同角度进行分析：合同约定优先：在单价合同中，双方通常会就各项费用（包括安装措施费）的单价进行明确约定。如果合同中明确规定了安装措施费单价是固定不变的，那么在合同履行过程中，除非双方协商一致并签订补充协议，否则该单价通常不得调整。如果合同中约定了安装措施费单价可以调整的条件或方式，如根据市场价格波动、工程量变化等因素进行调整，那么在满足这些条件或方式时，单价是可以调整的。法律法规的规定：根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，合同是双方意思表示一致的产物，具有法律约束力。因此，合同中的约定是双方应当遵循的。同时，法律法规也规定了合同变更的条件和程序。如果合同履行过程中出现了需要调整安装措施费单价的情形，且符合法律法规规定的合同变更条件，那么双方可以依法对合同进行变更，包括调整安装措施费单价。实际履行中的调整：在实际履行过程中，如果由于设计变更、工程量增减、市场价格波动等原因导致安装措施费的实际成本发生了显著变化，且这种变化超出了双方在订立合同时所能预见的范围，那么双方可以协商调整安装措施费单价。协商调整时，应当遵循公平、合理的原则，确保调整后的单价能够反映实际成本的变化，并保障双方的合法权益。注意事项：在调整安装措施费单价时，双方应当签订书面补充协议，明确调整后的单价、调整原因、调整时间等关键信息，以避免后续产生纠纷。如果双方无法就安装措施费单价的调整达成一致意见，且该争议影响了合同的正常履行，那么任何一方都有权依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁机构进行仲裁。总结来说，单价合同中安装措施费单价是否可以调整，主要取决于合同的约定以及相关法律法规的规定。在合同履行过程中，如果出现了需要调整单价的情形，双方应当协商一致并签订书面补充协议；如果无法协商一致，则可以依法寻求司法救济。如果你有具体的合同条款或实际情况需要分析，可以直接向我咨询，我会为你提供更详细的法律建议。

结论：在合同约定方式为固定单价的情况下，措施费是否需单独计取，主要取决于合同的具体条款约定以及相关法律法规的规定。以下从不同角度进行分析：合同条款的明确约定若合同中明确规定了措施费包含在固定单价内：则无需再单独计取措施费。固定单价合同通常意味着单价已经包含了完成该单位工程量所需的所有费用，包括直接费、间接费、利润、税金以及措施费等。因此，在这种情况下，承包人无权再就措施费提出额外要求。若合同中明确规定了措施费需单独计取：则应按照合同约定执行。这种情况下，固定单价可能仅涵盖了部分费用，而措施费作为另一项独立费用，需要双方根据实际情况进行协商并单独确定。合同条款未明确约定时的处理原则依据行业惯例和交易习惯：在合同条款未明确约定措施费是否包含在固定单价内的情况下，可以参照行业惯例和交易习惯进行判断。如果行业惯例或交易习惯中通常将措施费视为固定单价的一部分，则无需单独计取；反之，则可能需要单独计取。依据相关法律法规：根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。因此，在合同条款未明确约定时，可以依据上述原则进行解释和判断。实际操作中的建议仔细审查合同条款：在签订合同时，双方应仔细审查合同条款，明确约定措施费是否包含在固定单价内，以避免后续争议。及时沟通协商：在合同履行过程中，如双方对措施费是否应单独计取产生争议，应及时沟通协商，寻求妥善解决方案。寻求法律途径解决：如双方无法协商一致，可以依据合同约定或相关法律法规的规定，通过诉讼或仲裁等法律途径解决争议。举例说明：假设某建设工程施工合同中约定采用固定单价方式计价，但合同中并未明确约定措施费是否包含在固定单价内。在施工过程中，承包人提出了措施费的额外要求。此时，发包人可以首先审查合同条款，看是否有相关约定；如无约定，则可以参照行业惯例和交易习惯进行判断；如仍无法确定，则可以依据相关法律法规的规定，通过沟通协商或法律途径解决争议。法律背景：在建设工程合同中，固定单价合同是一种常见的计价方式。其特点在于单价固定不变，工程量按实结算。因此，在签订合同时，双方应明确约定单价所包含的费用范围，以避免后续争议。同时，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定履行自己的义务。法律建议：为避免类似争议的发生，建议在签订合同时明确约定措施费是否包含在固定单价内，并详细列明单价所包含的费用范围。在合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行义务，如遇争议应及时沟通协商或寻求法律途径解决。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。