关于施工合同工期延误违约金的法律规定，以下是对您问题的详细解答：

一、施工合同延期违约金的法律规定

1. 违约金的约定与调整：

   • 根据《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
   • 如果约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
   • 违约金的调整需综合考量违约金的性质、合同履行情况、当事人的实际损失及过错程度等因素，并结合建筑行业特点进行判定。

2. 违约金的最高限额：

   • 如果施工合同中没有具体约定违约金数额，通常工程误期违约金的最高限额为合同价款的5%。这一规定旨在保护双方的合法权益，避免违约金过高或过低导致的不公平现象。

二、施工合同违约的责任承担

1. 承包人的责任：

   • 如果工程质量不符合合同规定，承包人需负责无偿修理或返工，并因修理或返工造成的逾期交付偿付逾期违约金。
   • 如果工程交付时间不符合规定，承包人需按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

2. 发包人的责任：

   • 如果发包人超过合同规定日期验收，需按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
   • 如果发包人不按合同规定拨付工程款，需按银行有关逾期付款办法或相关结算办法处理。
   • 如果工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此产生的质量或其他问题由发包人承担责任。

三、申报工程延期的条件

在以下情况下，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间：

• 监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加；
• 合同涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停等；
• 异常恶劣的气候条件；
• 由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；
• 除承包单位自身以外的其他任何原因。

综上所述，施工合同工期延误违约金的法律规定旨在保护双方的合法权益，确保合同的公平执行。在签订合同时，双方应明确约定工期、违约金等条款，并在发生违约时依法处理。