措施费如何核定-杨娟律师|法行宝
2026-04-29 行政纠纷

措施费的核定通常需结合合同约定、实际发生情况及行业规范进行综合判断,具体核定方式需根据项目性质、计价模式及双方约定确定。以下从不同角度展开说明:

1. 合同约定优先原则

  • 若合同中已明确措施费的计价方式(如固定总价、按实结算、综合单价包干等),应优先按合同约定执行。例如:
    • 固定总价合同:措施费一般不因工程量变化调整,除非合同另有约定或发生设计变更等例外情形。
    • 按实结算合同:需根据实际发生的措施项目(如临时设施、安全文明施工等)及对应单价或定额进行核定。
  • 关键点:合同中是否对措施费的范围、调整条件、计价依据等作出明确约定,是核定的首要依据。

2. 实际发生与合理性审查

  • 若合同未明确约定或约定不明,需结合实际发生的措施项目及行业惯例核定:
    • 证据留存:承包人需提供措施费发生的证据(如施工方案、签证单、发票、照片等),证明费用实际发生且与项目相关。
    • 合理性判断:措施费需符合工程必要性、技术可行性及经济合理性原则。例如,临时设施的规模应与工程规模匹配,安全文明施工措施需符合当地规范要求。
  • 例外情形:若措施费因发包人原因(如设计变更、工期延误)导致增加,承包人可主张调整,但需证明因果关系及费用增量。

3. 计价依据与行业规范

  • 措施费的核定常参考以下依据:
    • 定额标准:如《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500)或地方定额,明确措施项目的计价规则。
    • 市场价:对于非定额项目(如特殊施工工艺),可参考市场询价或专家评估。
    • 政策文件:如安全文明施工费需按当地政府规定费率计取,不得随意调整。
  • 示例:某工程因地质条件变化需增加深基坑支护措施,若合同未约定该费用,可按定额中“深基坑支护”子目或实际发生的支护材料、人工费用核定。

4. 争议解决与司法实践

  • 若双方对措施费核定存在争议,可通过以下途径解决:
    • 协商:双方根据合同及实际证据协商调整。
    • 鉴定:委托造价咨询机构对措施费进行专业鉴定。
    • 诉讼/仲裁:法院或仲裁机构会结合合同约定、实际履行情况及公平原则裁决。例如,某案例中法院认为,虽合同未约定措施费,但承包人已实际完成相关措施项目,且费用合理,最终支持按实结算。

5. 实务建议

  • 发包人:在招标文件及合同中明确措施费的范围、计价方式及调整条件,避免模糊表述。
  • 承包人:施工前编制详细的措施方案,施工过程中留存费用发生的证据,及时办理签证或确认手续。
  • 共同注意:措施费的核定需以“必要性”和“关联性”为核心,避免将常规施工费用纳入措施费范畴。

如有具体项目或合同条款需要分析,可直接向我咨询,我会结合实际情况提供详细建议。