确定建设方工期延长的依据，主要依赖于法律法规的明确规定以及建设工程施工合同中的具体约定。以下是一个详细且深入的解答，帮助您全面理解如何确定工期延长的依据：

一、法律法规依据

1. 《中华人民共和国民法典》

   • 不可抗力条款（第五百九十条）：当遇到不可抗力事件，如自然灾害（暴雨、洪水、地震等）或政府行为（征收、新政策导致工程暂停等），这些事件导致工程无法按原计划进行时，建设方有权依法申请工期顺延。
   • 发包人责任条款（第八百零三条）：如果发包人未能按时提供原材料、设备、场地、资金或技术资料等，导致工程延误，建设方同样有权顺延工程日期，并可能要求赔偿因此产生的损失。

2. 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》

   • 该解释中的相关条款，如第十条和第十一条，虽然主要关注质量问题和合同解除，但也间接表明，如果工期延误是由非承包人（即建设方，在特定情境下可视为与承包人相对的一方，但此处更侧重于理解非自身原因）原因导致的，承包人不应承担不合理的工期违约责任。特别是第十一条，明确指出在工程质量争议期间，若鉴定结果合格，则鉴定期间应计入顺延工期。

3. （已废止但具参考价值的）《中华人民共和国合同法》

   • 其中的不可抗力条款（第一百一十七条）与《民法典》第五百九十条内容相似，也强调了不可抗力情况下的免责和通知义务，尽管《合同法》已被《民法典》替代，但其相关条款仍对理解工期顺延的法律依据具有参考价值。

二、合同约定依据

除了法律法规外，建设工程施工合同（示范文本）等相关合同范本也是确定工期延长依据的重要来源。这些合同通常包含工期顺延的具体约定，例如：

• 如果发包人未能按合同约定提供图纸、开工条件或支付款项等，承包人有权申请工期顺延。
• 合同中可能还规定了工期顺延的申请程序、所需提交的材料以及审批流程等。

三、实际操作建议

1. 及时通知与沟通：一旦遭遇可能导致工期延误的事件（无论是不可抗力还是发包人原因），建设方应立即通知发包人或监理单位，并详细说明延误原因和可能的影响。

2. 收集证据：保留所有与工期延误相关的证据，包括但不限于不可抗力证明（如气象报告、政府文件）、工期延误原因分析报告、现场照片或视频等。这些证据将在后续申请工期顺延时发挥关键作用。

3. 提交书面申请：按照合同约定的程序和要求，及时向发包人或监理单位提交书面工期顺延申请，并附上所有相关证明材料。确保申请材料的真实性和完整性。

4. 协商解决方案：积极与发包人或监理单位进行沟通协商，寻求双方都能接受的解决方案。如果协商不成，可以考虑通过法律途径维护自身权益。

综上所述，确定建设方工期延长的依据主要来源于法律法规的明确规定以及建设工程施工合同中的具体约定。在实际操作中，建设方应充分了解并依据这些法律法规和合同条款进行操作，确保申请材料的真实性和完整性，以有效维护自身合法权益。