建设工程工期逾期违约金的计算截止时间，通常取决于合同约定，但实践中一般以实际完工日或约定完工日为计算节点，具体分以下两种情况分析：

1. 合同有明确约定时，以约定为准

若建设工程施工合同中明确约定了工期逾期违约金的计算截止时间（如“自约定竣工日起至实际竣工日止”或“按逾期天数每日计算至实际交付日”），则应优先遵循合同约定。

• 示例：合同约定“逾期一天按合同总价的0.1%支付违约金，计算至实际完工日”，则违约金需计算至实际完成全部工程并通过验收的日期。
  
• 注意：若合同约定的截止时间不合理（如无限期延长至发包人实际使用日），可能因显失公平被法院调整，但需由主张调整方举证。

2. 合同无约定或约定不明时，以实际完工日为原则

若合同未明确约定计算截止时间，或约定模糊（如仅约定“逾期需支付违约金”但未明确截止节点），实践中通常以实际完工日作为计算终点。

• 法律依据：根据《民法典》第510条，合同生效后当事人就质量、价款等未约定或约定不明的，可协议补充；不能达成补充协议的，按合同相关条款或交易习惯确定。建设工程领域中，“实际完工日”是工期履行的核心节点，符合行业惯例。
  
• 例外情形：若工程虽未完工但已实际交付使用（如发包人擅自占用），部分法院可能以“交付日”或“约定竣工日”为截止时间，但需结合具体案情判断。

3. 特殊情形：发包人原因导致工期延误

若工期逾期系因发包人原因（如未及时支付工程款、提供施工条件等），承包人可主张顺延工期，此时违约金计算需扣除顺延期间。

• 操作建议：承包人应及时书面通知发包人并留存证据（如监理日志、往来函件），避免被认定为“自身原因逾期”。

总结：违约金计算截止时间以合同约定优先，无约定时以实际完工日为原则，但需结合具体案情（如发包人过错、工程交付状态等）综合判断。若您涉及具体案件，建议提供合同条款及工期延误证据，我可进一步分析计算方式及责任划分。