结论前置：发包人停工时，承包人索赔窝工损失的依据主要包括合同约定和法律法规，具体可从法律依据、损失计算、证据收集及索赔程序四个方面进行主张。
一、法律依据
在主张停工窝工损失时，承包人可依据以下法律法规来维护自身权益：
- 《中华人民共和国民法典》第七百九十八条：隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
- 《中华人民共和国民法典》第八百零三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
- 《中华人民共和国民法典》第八百零四条：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、损失计算
停工窝工损失的计算应全面且合理，主要包括以下几个方面：
人工费：
- 窝工费用：根据实际停工天数和现场人员的日工资标准（含基本工资、奖金、津贴等）计算。
- 解雇工人费用：若因停工需解雇工人，相关费用如遣散费、补偿金等也应计入索赔范围。
- 额外增加的人工费用：如设备维护、现场看护等产生的人工成本。
设备费：
- 设备闲置费：根据实际停工天数和设备的相关费用（如租赁费用或折旧费用）进行计算。
- 设备维护费：为保证设备在停工后能正常使用而产生的维护费用。
材料费：
- 材料保管费用增加：已采购材料因停工不能及时使用而产生的仓储费、保护费等。
- 材料损耗增加：长时间停工导致的材料变质、损坏等损耗。
- 运输、储存额外费用：因停工而产生的材料运输、储存等额外支出。
管理费：
- 现场管理费用：停工期间现场管理人员继续工作产生的工资、办公费用等。
- 企业管理费用分摊增加：停工导致企业管理费用分摊到该项目的比例增加。
财务费用：如因停工导致的贷款利息增加等。
预期利润损失：根据合同履行情况和合理预期进行估算。
三、证据收集
承包人在主张停工窝工损失时，必须收集充分的证据来支持其索赔请求：
- 书面文件：包括施工合同、停工通知、内部记录文件（如考勤表、设备闲置记录）等。
- 影像资料：施工现场的照片和视频，直观展示停工窝工的实际情况。
- 往来通信：与发包人、监理方等的邮件、短信、微信聊天记录，包含对停工原因、责任认定和补偿协商的重要信息。
- 停工窝工签证：由发包人或监理单位出具的确认停工窝工事实及损失金额的书面材料。
- 损失报告和证明材料：如工资发放凭证、租赁合同、租赁费用发票等，证明损失的具体金额。
四、索赔程序
承包人应遵循以下索赔程序来主张停工窝工损失：
- 及时通知：发现停工窝工损失后，立即向发包人发出书面通知，说明损失情况及索赔要求。
- 提出索赔意向：按照合同约定的时间和方式，向发包人提交书面的索赔意向通知，简要说明停工窝工的情况、损失的初步估计以及索赔的依据。
- 编制索赔报告：详细阐述停工窝工的原因、过程和影响，结合收集的证据材料对各项损失进行逐一分析和计算，明确索赔的总金额及分项构成。
- 与对方协商：主动与发包人进行沟通协商，争取友好解决索赔问题，并记录协商过程。
- 寻求第三方调解或仲裁、诉讼：若协商无果，可考虑寻求第三方调解机构的帮助；若仍无法解决，则根据合同中的争议解决条款选择仲裁或诉讼途径。
额外建议：在签订施工合同时，承包人应明确约定停工窝工损失的赔偿责任、索赔程序、期限和方式等条款，以便在发生争议时有据可依。同时，在施工过程中，承包人应做好停工窝工损失的记录和签证工作，确保损失数额得到确认。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。