工程延期 需要谁确认-魏子清律师|法行宝
2025-09-19 合同纠纷

工程延期需要由监理工程师或发包人进行确认,具体确认流程和要求如下:

一、监理工程师的确认

  1. 确认流程:

    • 承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,需将延误的内容和因此发生的追加合同价款向监理工程师提出书面报告。
    • 监理工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见的,视为同意工期顺延。
  2. 确认要点:

    • 监理工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误。
    • 监理工程师需根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定进行确认。

二、发包人的确认

  1. 确认依据:

    • 根据《建设工程司法解释二》第6条,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认。
    • 承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定的,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
  2. 特殊情况:

    • 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理。但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

三、法律后果与建议

  1. 法律后果:

    • 如果工程延期未得到监理工程师或发包人的确认,但承包人能够证明其已按合同约定提出申请且顺延事由符合合同约定,承包人仍有权主张工期顺延。
    • 如果承包人未按合同约定提出工期顺延申请,且无法证明顺延事由符合合同约定,则可能承担工期延误的违约责任。
  2. 建议:

    • 承包人在遇到可能导致工期顺延的情况时,应及时向监理工程师或发包人提出书面报告,并保留好相关证据。
    • 承包人应仔细审查合同条款,了解工期顺延的确认流程和要求,确保自身权益得到保障。
    • 如果发生争议,承包人应及时寻求法律援助,通过法律途径维护自身权益。