竣工日期的计算确实是一个涉及多个因素的问题，具体如何计算取决于不同的情况。以下是对竣工日期计算的详细解答：

首先，我们需要明确竣工日期的基本定义。竣工日期通常是指建设工程完成所有施工内容，并通过验收的日期。这个日期标志着工程建设的结束，也是工程交付使用或进入保修期的起点。

接下来，我们根据几种不同的情况来计算竣工日期：

1. 正常验收情况：

   • 当承包人提交竣工验收报告后，发包人在28天内组织验收并通过的，承包人送交竣工验收报告的日期即为实际竣工日期。

2. 修改后验收情况：

   • 如果承包人提交竣工验收报告后，发包人在验收过程中提出修改意见，并在修改后14天内通过验收，那么竣工日期应为本承包人修改后提请发包人验收的日期。

3. 法律解释中的特殊情况：

   • 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：
     • 如果建设工程经竣工验收合格，那么竣工验收合格之日即为竣工日期。
     • 如果建设工程未经竣工验收，但发包人拖延验收，那么承包人提交验收报告之日视为竣工日期。
     • 如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，那么转移占有建设工程之日即为竣工日期。
     • 在建设工程竣工前，如果双方对工程质量发生争议，并进行了质量鉴定，且鉴定结果为合格，那么鉴定期间应视为顺延工期期间，竣工之日也相应顺延。

此外，还需要注意的是，建筑竣工时发现的质量缺陷应由建筑施工企业负责修复。根据《建筑法》的相关规定，建筑物在合理使用寿命内必须确保地基基础工程和主体结构的质量，建筑工程竣工时不得留有质量缺陷。如果发现质量缺陷，建筑施工企业应当负责修复。

综上所述，竣工日期的计算需要根据具体情况来确定，包括验收过程、法律解释以及工程质量等因素。希望这个解答能够帮助您更好地理解竣工日期的计算方法。